建设工程施工合同协议书范文2024年

建设工程施工合同协议书合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：______________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：______________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条工程施工2.1承包方应按照国家相关法律法规、行业规范和甲方的要求，认真组织施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。2.2承包方应在合同约定的工期内完成施工任务，并按照甲方的要求提供相关施工资料。2.3承包方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全，对因施工原因造成的人身伤害和财产损失承担相应责任。2.4承包方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，未经甲方同意，不得擅自变更设计。第三条工程价款3.1甲方应根据合同约定的付款方式和进度向承包方支付工程价款。3.2工程价款应根据工程进度和合同约定的计价方式进行计算和支付。3.3承包方应按照甲方的要求提供合法、有效的发票和其他结算资料。第四条工程质量4.1承包方应保证施工质量，确保工程符合国家标准和甲方要求。4.2承包方应按照合同约定的质量保证期限对工程质量进行保修。4.3若工程质量出现问题时，承包方应在接到甲方通知后的合理期限内进行修复，直至达到合同约定的质量标准。第五条工程变更5.1若甲方需要变更工程内容、规模、设计等，应提前书面通知承包方，并双方协商达成一致后签订书面变更协议。5.2工程变更导致工程价款、工期等发生变化时，双方应协商确定相应的调整方案。第六条违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2若因不可抗力等不可归责于双方的原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。8.2合同一式两份，双方各执一份。8.3合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________注意事项：1.明确合同主体：确保甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误，以确定合同当事人的法律责任主体。2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、规模和预算等信息需详细填写，作为合同执行的基础。3.权利义务明确：双方在合同中的权利和义务应具体明确，如施工质量、安全责任、工程变更、价款支付等，以避免合同执行过程中的纠纷。4.违约责任具体：合同中应明确双方违约的责任，包括违约金和损失赔偿的计算方式，以便在发生违约时进行法律救济。5.争议解决方式：合同应约定争议解决的方式和地点，如协商、调解、仲裁或诉讼，以便在合同执行过程中出现争议时能够及时处理。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同执行中的问题，以保持合作关系和降低纠纷成本。2.法律咨询：在合同执行过程中，如遇到不确定或复杂的问题，可寻求专业法律人士的咨询，以确保合同的正确执行。3.司法途径：如协商无果，可依据合同约定，通过调解、仲裁或向人民法院提起诉讼，以法律手段解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方：指委托他人进行工程建设的当事人，即甲方。3.承包方：指接受委托承担工程建设任务的当事人，即乙方。4.违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定应向另一方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。6.民事权利义务：指民事主体依法享有的权利和承担的义务，包括合同权利义务。7.法律救济：指权利人在权利受到侵害时，依法采取措施保护自己的权利，如提起诉讼、申请仲裁等。8.争议解决：指在合同执行过程中，双方对合同条款的理解或履行产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：政府或公共项目施工补充条款：鉴于本工程为政府或公共项目，双方应增加如下条款：双方应保证工程信息的透明公开，接受政府监管部门和公众的监督。承包方需定期向甲方和公众汇报工程进度和质量情况。2.场合：环保要求严格的工程承包方在施工过程中必须遵守环保法规，采取有效措施保护环境。工程结束后，承包方应负责清理施工现场，确保环境恢复原状。3.场合：涉及文化遗产保护的施工承包方在施工前应进行文化遗产评估，并采取必要保护措施。任何涉及文化遗产的变更都需得到甲方和相关文化保护部门的批准。4.场合：跨国合作项目双方应遵守各自国家的法律法规，并确保合同条款不违反国际法律法规。任何争议应优先通过友好协商解决，若协商不成，可提交国际仲裁机构仲裁。合同所需附件列表：1.工程施工图纸2.工程预算书3.甲方授权委托书4.乙方资质证书5.安全生产责任书6.环保评估报告（如有）7.文化遗产保护方案（如有）8.国际仲裁条款（如有）这个工程是政府的项目，所以咱们得让大家都知道工程进度，透明公开是必须的。你看，这个工程对环保要求特别高，咱们得保证施工时候不破坏环境，结束后还得把现场恢复原样。哎呀，这