2024合同模板建设工程施工合同港口

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的需要，委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程价款：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。第二条合同工期2.1工期自________年____月____日起至________年____月____日止，共计________日。第三条质量标准3.1工程质量应达到____________等相应标准。3.2工程质量保修期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。第四条合同价款及支付4.1合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。4.2甲方应按照双方约定的付款节点和金额及时向乙方支付合同价款。4.3支付方式为：____________（银行转账、现金等）。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。5.3甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权按照合同约定停止施工，并要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款结清之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。解决办法：双方应确保合同内容的合法性，如有违法情况，应立即协商修改，确保合同的合法有效。2.合同价款的支付和工程质量的保障应符合合同约定。解决办法：甲方应按照约定的付款节点和金额及时支付合同价款，乙方应严格按照合同要求进行施工，确保工程质量。解决办法：双方应定期召开协调会议，及时解决工程进展中的问题，共同推进工程的顺利进行。4.如有违约行为，应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.合同争议的解决应通过友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应积极寻求协商解决争议，如协商无果，应按照合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人进行建设的单位或个人。解释：发包方是建设工程项目的委托方，负责制定工程建设目标和要求，并支付合同价款。2.承包方（乙方）：指接受他人委托进行建设的单位或个人。解释：承包方是建设工程项目的执行方，负责按照合同约定完成工程建设。3.合同价款：指双方约定的建设工程施工的费用。解释：合同价款是甲方支付给乙方的报酬，用于支付乙方的施工成本和合理利润。4.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的经济赔偿。解释：违约金是违约方因违约行为而应承担的违约责任，用于赔偿守约方造成的损失。5.工程质量：指建设工程的施工质量达到约定的标准。解释：工程质量是衡量工程建设成果的重要指标，包括工程的安全、使用功能、美观等方面。6.工程保修期：指工程质量保证期限。解释：工程保修期是乙方对工程建设成果提供的质量保证期限，期间内，乙方应对工程质量问题负责修复或赔偿。应用场合：1.适用于甲方（发包方）与乙方（承包方）之间就建设工程项目的施工签订的合同。2.适用于港口建设、改扩建、修复等工程项目的施工合同。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应协商调整合同价款。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应协商顺延工期，并减轻或免除相应的违约责任。3.保密条款：双方应对合同内容和工程进展等保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如因乙方原因导致侵权的，由乙方承担相应责任。5.环境保护：乙方应按照相关法律法规的要求，做好施工现场的环境保护工作，确保工程顺利进行。附件列表：1.工