维修码头施工合同范本_第1页
维修码头施工合同范本_第2页
维修码头施工合同范本_第3页
维修码头施工合同范本_第4页
维修码头施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

维修码头施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

名称:×××码头管理有限公司

地址:×××省×××市×××区×××路×××号

法定代表人:张三

联系方式:×××市×××区×××路×××号,邮编:×××××,电话:××××-×××××××

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

名称:×××船舶维修工程有限公司

地址:×××省×××市×××区×××路×××号

法定代表人:李四

联系方式:×××市×××区×××路×××号,邮编:×××××,电话:××××-×××××××

合同简介:

甲方是一家专业从事码头运营、货物装卸、仓储物流等业务的公司,拥有完善的码头设施和丰富的码头管理经验。近年来,甲方业务规模不断扩大,码头设施使用频率日益提高,部分设施已出现老化、磨损等问题,影响到了甲方的正常运营。为了确保码头设施的正常运行,提高甲方业务效率,降低运营成本,甲方决定对码头设施进行维修。

乙方是一家专业从事船舶及码头设施维修的工程公司,具备丰富的维修经验和专业的技术团队。乙方在业界享有良好的口碑,维修质量和服务水平得到了广大客户的高度认可。

鉴于以上情况,甲乙双方经过充分协商,决定就甲方码头设施的维修项目建立合作关系。甲方委托乙方对码头设施进行维修,乙方承诺按照甲方的要求,按时完成维修任务,确保维修质量。本合同旨在明确双方的权利与义务,保障甲乙双方的合法权益,为双方的合作提供法律依据。以下为甲乙双方的具体权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任等内容。双方应严格遵守本合同规定,共同维护双方的合作关系。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方委托乙方对码头设施进行维修,确保码头设施的正常运行,提高甲方业务效率,降低运营成本。具体内容包括:码头设施检查、维修方案制定、维修施工、维修质量检验及保修服务。

第二条定义

1.码头设施:指甲方拥有的需要进行维修的码头及相关附属设施。

2.维修工程:指甲方委托乙方进行的码头设施检查、维修、保养等工程。

3.维修质量:指乙方按照甲方要求及国家标准完成的维修工程所达到的质量标准。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量完成维修工程。

2.甲方应向乙方提供维修工程所需的资料、图纸等,并确保所提供资料的真实性、完整性和准确性。

3.甲方应配合乙方进行维修工程,为乙方提供必要的施工条件,确保乙方顺利开展维修工作。

4.甲方有权对维修工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,有权要求乙方及时整改。

5.甲方应按照合同约定支付维修费用。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权根据甲方提供的资料、图纸制定维修方案,并按照维修方案进行施工。

2.乙方应确保维修工程的质量符合甲方要求和国家标准,对维修质量承担责任。

3.乙方应在合同约定的工期内完成维修工程,并承担因自身原因导致工期延误的责任。

4.乙方应遵守国家有关法律法规,确保施工安全,防止发生安全事故。

5.乙方有权根据施工需要,要求甲方提供必要的施工条件和支持。

6.乙方应按照合同约定收取维修费用,并开具相应发票。

第四条价格与支付条件

1.乙方维修工程的费用总计为人民币【】元整(大写:【】元整),该价格已包括维修工程所需的人工、材料、设备、管理费、利润等所有费用。

2.甲方应按照以下支付条件向乙方支付维修费用:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款;

(2)维修工程进度过半,甲方向乙方支付合同总价的50%;

(3)维修工程全部完工并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付剩余的20%。

3.支付方式:甲方向乙方指定的银行账户进行转账支付,乙方在收到款项后开具等额发票给甲方。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【】年。

2.维修工程应在合同签订后【】个工作日内开始,预计在【】个工作日内完成。

3.若因不可抗力或其他双方认可的原因导致工程延期,双方应协商确定新的履行期限。

第六条违约责任

1.甲方违约:

(1)若甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款,每逾期一天,应向乙方支付合同总价0.1%的违约金;

(2)若甲方未按约定提供施工条件,导致维修工程延期,甲方应承担由此产生的乙方损失,并支付相应的违约金。

2.乙方违约:

(1)若乙方未按约定时间完成维修工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价0.1%的违约金;

(2)若维修工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复,并支付与修复费用等额的违约金;

(3)若乙方原因导致维修工程延期,乙方应承担由此产生的甲方损失,并支付相应的违约金。

3.双方同意,违约金不足以弥补守约方实际损失的,守约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。

第七条不可抗力

1.本合同所指的不可抗力包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、罢工、政府行为等)以及其他不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据不可抗力事件对合同履行的影响,决定是否暂停履行合同,以及如何调整履行合同的时间、方式等。

3.发生不可抗力事件,导致一方部分或全部不能履行合同义务的,该方不负违约责任,双方互不承担因不可抗力事件导致的损失。

4.不可抗力事件结束后,受影响的一方应尽快恢复合同履行。如受影响的一方未及时通知对方或未采取措施减轻损失,导致损失扩大的,应自行承担相应责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地所在的仲裁委员会,按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。

4.在争议解决过程中,除争议部分外,双方应继续履行合同其他条款。

5.若双方未选择仲裁,争议可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用按照法院判决执行。

第九条其他条款

1.通知与送达:本合同项下的任何通知、文件、要求等,应以书面形式送达对方。通过挂号信或快递方式送达的,以邮戳或快递签收日期为准。

2.合同变更:本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。口头变更无效。

3.终止条件:若一方严重违约,导致合同无法履行,另一方有权终止合同,并要求违约方承担相应的赔偿责任。

4.合同解除:双方同意,在特定情况下可以协商解除合同。解除合同应书面确认,并明确解除日期。

5.法律适用:本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论