版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________鉴于:1.业主为建设工程项目的实施主体,拥有项目的所有权和决策权;2.承包商具备相关建设资质和经验,愿意承担该项目的建设任务;3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经充分协商,达成一致意见,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:____________________1.5工程预算:____________________第二条合同价格2.1本合同总价款为人民币(大写):________元整(小写):________元。2.2合同价款支付方式及进度:(1)合同签订后七个工作日内,业主向承包商支付合同总价款的________%;(2)工程进度达到________%,业主向承包商支付合同总价款的________%;(3)工程竣工验收合格后,业主向承包商支付合同总价款的________%;(4)剩余合同总价款的________%,作为质量保证金,自工程交付之日起算,质保期满后无质量问题,业主向承包商支付。第三条合同履行3.1承包商应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准和技术要求,完成工程建设任务。3.2承包商应按照合同约定的进度计划和工期要求,确保工程按时完成。3.3承包商应保证工程质量,确保工程安全,防止安全事故的发生。3.4业主应按照合同约定,及时支付合同价款,并提供施工所需的相关条件。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中,如遇特殊情况,需对合同内容进行变更,应由双方协商一致,并签订书面变更协议。4.2合同履行过程中,如遇不可抗力因素,导致合同无法履行,双方应协商解决。4.3双方同意,提前解除合同的,应协商确定解除合同后的善后事宜,包括但不限于工程赔偿、已付款项的处理等。第五条违约责任5.1承包商未按照合同约定完成工程,应承担违约责任,向业主支付违约金,违约金计算方式为:违约部分工程价款的________%。5.2业主未按照合同约定支付价款,应承担违约责任,向承包商支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的________%。第六条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为________年。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________代表(签名):_______________代表(签名):_______________签订日期:________________注意事项及解决办法:1.合同双方应确保填写的内容真实、准确、完整,如有虚假陈述,应承担相应法律责任。解决方案:双方应认真核实对方提供的信息,可要求提供相关证明材料,确保合同内容的真实性。2.合同价款的支付和退还应严格按照约定的条件和程序进行,避免出现无故拖延或拒付情况。解决方案:设立专门账户管理合同价款,双方按照约定的时间和比例支付和退还。3.承包商应按照合同约定的工期完成工程,如延期应提前通知业主,并承担延期违约责任。解决方案:双方可约定合理的工期和进度计划,承包商如有延期情况,应提前与业主沟通,并按约定承担违约责任。4.工程质量应符合国家相关标准和合同约定,如出现质量问题,承包商应负责修复并承担相应费用。解决方案:双方可共同参与工程验收,对工程质量进行评估。如发生质量问题,承包商应负责修复,并承担由此产生的费用。5.合同履行过程中,如需变更合同内容,应签订书面变更协议,明确变更后的权利和义务。解决方案:双方就变更事项达成一致后,签订书面变更协议,作为合同附件,与原合同具有同等法律效力。6.双方应严格遵守国家法律法规,履行合同义务,如发生违约行为,应承担违约责任。解决方案:双方应认真学习国家法律法规,增强法制观念,严格履行合同义务。如发生违约行为,按合同约定承担违约责任。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的权利人,即建设工程项目的实施主体。2.乙方:指合同中的义务人,即承担工程建设任务的单位或个人。3.合同总价款:指双方约定的工程建设的总费用。4.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。5.工期:指合同约定的工程完成的期限。6.质量保证金:指为保证工程质量,双方约定保留的一部分合同价款。7.不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。8.质保期:指工程交付后,承包商对工程质量承担保证责任的期限。9.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。10.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于工程发包方和工程承包方之间的合同签订。3.适用于明确工程项目的范围、质量、工期、价款等方面的权利和义务。补充条款:1.工程变更条款:明确合同履行过程中,如遇工程变更,双方应如何处理,包括变更内容的确定、变更价款的计算等。2.工期延误条款:明确工程延期的情况、原因、责任认定及延期违约金的计算方式。3.质量保证条款:明确工程质量标准、质量保证措施、质量验收程序及质量问题的处理方式。4.价款调整条款:明确合同履行过程中,如遇市场价格波动、政策调整等因素,双方如何调整合同价款。5.保险条款:明确工程保险的责任范围、投保金额、保险费用等事项。6.保密条款:明确双方在合同履行过程中,对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务和责任。7.争议解决条款:明确双方在履行合同过程中发生争议时,应采取的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。附件列表:1.工程设计文件:包括工程图纸、技术说明书、施工图纸等。2.工程预算书:详细列明工程项目的各项费用,包括材料
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《成功在哪里叶宝荣》课件
- 2024版土地使用权转让合同:某服装企业购买土地使用权3篇
- 财务销售分析报告范文
- 摩托车交易合同协议书
- 《对乙酰氨基酚生产》课件
- 《工程招标流程》课件
- 围挡制作安装合同范本模板
- 《对财富的认识图》课件
- 个人部分股权转让协议书
- 铝材供应链优化合同(2024年)
- 语文教师的素养(课堂PPT)课件
- 解读《普通高中数学课程标准(2017年版)》
- 绩效评估表上级同级下级
- 承台、墩柱模板施工方案
- 一年级大个子二年级小个子
- 无轴螺旋输送机检验记录报告(LS)
- 逆向思考的艺术
- 《消化系统疾病》PPT课件.ppt
- 广东常用的100种植物
- 经皮肾镜取石术的并发症及防治.ppt
- 《计量经济学》超全题库及答案(完整版)
评论
0/150
提交评论