2024年公园建设工程施工合同书

2024年公园建设工程施工合同书合同编号：____________甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.工程名称：2024年公园建设工程2.工程地点：____________3.工程内容：包括但不限于绿化、景观、道路、照明、给排水等工程（具体内容以施工图纸为准）4.工程规模：____________二、合同范围及承包方式1.乙方按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及有关技术资料，承担本合同工程的施工任务。2.乙方按照合同约定的工期、质量标准、安全要求完成施工任务。3.承包方式：固定总价承包。三、合同价款1.合同总价款为人民币____元（大写：____________________元整）。2.除非双方另有约定，合同总价款包括乙方完成本合同工程所需的全部费用。四、工期及进度1.工期：自合同签订之日起至____年__月__日止。2.乙方应按照甲方的要求，制定施工进度计划，并报甲方批准。3.乙方应严格按照批准的施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。五、质量标准1.工程质量应符合国家相关法律法规、施工规范、设计文件及合同要求。2.乙方应按照甲方的要求，对施工过程进行质量管理，确保工程质量。3.工程验收合格后，质保期为____年。六、安全生产及环境保护1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。2.乙方应制定安全生产措施，并对施工现场进行安全管理。3.乙方应采取措施，保护施工现场的环境，防止污染和破坏。七、合同款项的支付（1）合同签订后__日内，支付合同总价款的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__%。2.乙方应在每个付款节点前向甲方提交相关资料，申请支付相应款项。八、违约责任1.甲方违约：（1）未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；（2）因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。2.乙方违约：（1）未能按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金；（2）工程质量不符合合同要求，乙方应承担修复费用。九、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________附件1：施工图纸附件2：工程量清单附件3：技术资料附件4：安全生产措施附件5：施工进度计划注意事项及解决办法：1.注意事项：合同工期的明确性解决办法：在合同中明确约定具体的工期起始和结束日期，避免因工期模糊导致纠纷。法律名词解释：工期：指承包方完成工程所规定的时间期限。2.注意事项：合同价款的支付条件和时间解决办法：详细列出合同款项的支付比例、时间节点及支付条件，确保双方对款项支付有明确预期。法律名词解释：合同价款：指发包方根据合同约定支付给承包方的工程费用。3.注意事项：工程质量的标准解决办法：在合同中明确规定工程质量应达到的国家标准和行业标准，以及验收标准。法律名词解释：质量标准：指合同规定的工程应达到的质量要求。4.法律名词：固定总价承包解释：指在合同中规定的总价款，不因工程量增减、物价变动等因素而调整。5.法律名词：预付款解释：指在合同履行前，发包方支付给承包方的一定比例的合同价款，作为履行合同的保障。6.法律名词：违约金解释：指合同一方未履行或未完全履行合同时，按照合同约定应支付给对方的一定数额的金钱。7.法律名词：顺延工期解释：指因非承包方原因导致工程延期时，承包方有权要求将原合同约定的工期相应延长。8.法律名词：补充协议解释：指在原合同基础上，对原合同未约定或约定不明确的事项，双方另行签订的协议，具有同等法律效力。1.特殊场合：工程附近有学校或居民区补充条款：乙方在施工期间应采取额外措施，确保施工噪音和扬尘控制在不影响周边学校上课和居民生活的范围内，具体措施由乙方制定并经甲方批准。2.特殊场合：施工期间遇到不可抗力，比如极端天气补充条款：如遇不可抗力导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并根据实际情况合理顺延工期，双方互不承担违约责任。3.特殊场合：施工期间发现文物或古墓补充条款：如施工过程中发现文物或古墓，乙方应立即停止施工并保护好现场，及时报告相关文物管理部门，工期相应顺延。下面是合同需要的附件列表：施工图纸：这个是必须的，咱们得知道怎么建，对吧？工程量清单：这个也很重要，列清楚了要干的活儿，省得以后有纠纷。技术资料：包括施工的技术要求和标