建设工程示范文本2024年

建设工程示范文本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3其他参与方信息第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程立项及批准文号第四章：工程内容及要求4.1工程内容4.2工程技术要求4.3工程质量标准第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价5.2预付款及进度款支付5.3工程款支付条件及时间第六章：工程进度及工期6.1工程进度计划6.2工期延误及处理6.3工程竣工及验收第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的质量要求第八章：工程变更8.1变更的提出与审批8.2变更的工程量及价款调整8.3变更的记录与确认第九章：工程质量与检验9.1工程质量要求9.2工程质量检验9.3工程质量保修第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任10.2环境保护措施10.3安全事故处理第十一章：知识产权及保密11.1知识产权归属11.2保密条款11.3知识产权的保护第十二章：违约责任12.1违约情形12.2违约赔偿12.3违约责任限制第十三章：合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3法律适用与管辖第十四章：合同的签订、生效与终止14.1合同签订14.2合同生效条件14.3合同变更与解除14.4合同终止及后续事宜第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于设计、施工、安装、调试等。1.3合同解释本合同的条款解释权归甲方所有，乙方对合同条款有疑问时，应及时向甲方提出，甲方应予以解释和澄清。第二章：合同主体2.1甲方基本信息甲方名称：______地址：______法定代表人：______联系方式：______2.2乙方基本信息乙方名称：______地址：______法定代表人：______联系方式：______2.3其他参与方信息其他参与方名称：______地址：______法定代表人：______联系方式：______第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模及主要特征工程规模：______主要特征：______3.3工程立项及批准文号立项批准文号：______批准机关：______第四章：工程内容及要求4.1工程内容本工程包括但不限于以下内容：______4.2工程技术要求乙方应按照国家和行业相关技术规范和标准进行施工，并满足甲方提出的技术要求：______4.3工程质量标准工程质量应达到以下标准：______第五章：合同价款及支付方式5.1合同总价本合同总价为人民币______元（大写：______元整）。5.2预付款及进度款支付甲方应在合同签订后______天内支付合同总价的______%作为预付款，进度款支付方式为：______5.3工程款支付条件及时间工程款支付条件：______支付时间：______第六章：工程进度及工期6.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批：______6.2工期延误及处理如遇工期延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。工期延误的处理方式为：______6.3工程竣工及验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后______天内组织验收：______第七章：材料与设备供应7.1材料供应责任甲方负责提供的材料包括：______乙方负责提供的材料包括：______7.2设备供应责任甲方负责提供的设备包括：______乙方负责提供的设备包括：______7.3材料与设备的质量要求所有提供的材料和设备应符合以下质量要求：______以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：工程变更8.1变更的提出与审批甲方如需变更工程内容，应提前______天以书面形式通知乙方，并提供变更的详细要求和相关资料。乙方应在收到变更通知后______天内回复是否接受变更，并提出相应的变更方案和影响评估。8.2变更的工程量及价款调整工程变更导致的工程量增减，双方应根据实际工作量和合同约定的计价方式进行调整。变更引起的合同价款调整应由双方协商确定，并以书面形式确认。8.3变更的记录与确认所有工程变更均应详细记录，并由甲乙双方授权代表签字确认。变更记录应作为合同不可分割的一部分。第九章：工程质量与检验9.1工程质量要求乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，并满足甲方的特定要求。工程质量应通过甲方或其委托的第三方机构的检验。9.2工程质量检验甲方有权对工程进行全过程的质量检验。乙方应配合甲方的检验工作，并在检验中发现问题时及时整改。9.3工程质量保修乙方应对工程质量负责，并提供不少于______年的保修期。保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的缺陷。第十章：安全生产与环境保护10.1安全生产责任乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产操作规程，确保工程现场安全。10.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，遵守环境保护法律法规。10.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时向甲方报告。事故责任由责任方承担。第十一章：知识产权及保密11.1知识产权归属工程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、著作权等，其归属由甲乙双方根据实际贡献协商确定。11.2保密条款甲乙双方应对在合作过程中获知的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。11.3知识产权的保护甲乙双方应尊重对方的知识产权，并采取措施保护知识产权不被侵犯。第十二章：违约责任12.1违约情形如一方未能履行合同义务，或履行合同义务不符合约定，视为违约。12.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失和合理的预期利益损失。12.3违约责任限制违约责任的承担不应超过违约方在签订合同时可以合理预见到的因违反合同可能造成的损失。第十三章：合同争议解决13.1争议解决方式合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2争议解决程序协商不成时，双方可选择提交______仲裁委员会进行仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。13.3法律适用与管辖本合同的签订、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章：合同的签订、生效与终止14.1合同签订本合同由甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更与解除合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。14.4合同终止及后续事宜合同终止后，双方应根据合同约定和实际情况，妥善处理合同终止后的事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款的适用性1.1本附件条款适用于多方合作项目，其中甲方、乙方以及其他参与方（以下简称“多方”）共同参与建设工程项目。1.2多方应共同遵守本附件条款的规定，确保项目顺利进行。二、多方的权利与义务2.1多方应根据各自在项目中的角色和职责，行使权利并履行义务。2.2多方应相互协作，共同推进项目的设计、实施和管理。三、多方的协作机制3.1多方应建立有效的沟通和协作机制，确保信息的及时传递和问题的快速解决。3.2多方应定期召开项目协调会议，讨论项目进展、存在的问题及解决方案。四、多方的决策机制4.1多方应共同参与项目的决策过程，确保决策的合理性和有效性。4.2决策应通过多方协商一致或按照事先约定的决策程序进行。五、多方的责任分担5.1多方应根据各自在项目中的责任和义务，承担相应的责任。5.2多方应共同承担项目风险，并通过协商确定风险分担的具体方式。六、多方的保密义务6.1多方应对项目过程中知悉的保密信息予以保密，不得泄露给无关第三方。6.2保密信息包括但不限于设计资料、商业秘密、技术秘密等。七、多方的知识产权保护7.1多方应尊重并保护彼此的知识产权，未经授权不得使用对方的知识产权。7.2多方应共同制定知识产权保护措施，防止知识产权的侵权行为。八、多方的合同变更与解除8.1多方应共同协商，按照合同约定的条件和程序变更或解除合同。8.2合同变更或解除后，多方应根据实际情况协商处理后续事宜。九、多方的违约责任9.1多方应按照合同约定承担违约责任，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。9.2违约责任的确定应根据合同条款和实际情况，通过协商或仲裁等方式解决。十、多方的争议解决10.1多方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁或法院解决。10.2争议解决过程中，多方应保持项目的正常运行，避免对项目造成不必要的影响。十一、多方的附加条款11.1多方可根据项目实际情况，协商制定附加条款。11.2附加条款应以书面形式明确，并经多方授权代表签字盖章后生效。十二、多方的合同生效与终止12.1多方应确保合同的生效条件得到满足，合同自满足生效条件之日起生效。12.2合同终止后，多方应妥善处理合同终止后的事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。十三、多方的签署13.1多方应共同签署本附件条款，以表明对条款内容的认可和遵守。13.2签署本附件条款的多方应确保各自授权代表的合法性和有效性。十四、多方的合同备案14.1多方应将合同及附件条款提交相关部门备案，以确保合同的法律效力。14.2备案过程中，多方应提供必要的资料和信息，配合相关部门的工作。十五、多方的合同解释15.1本附件条款的解释权归多方共同所有，多方应共同协商解决条款解释中的争议。15.2条款解释应以合同的目的、内容和相关法律法规为依据。十六、多方的特别约定16.1多方可根据项目的特殊性，制定特别约定。16.2特别约定应明确具体，不得与合同条款相冲突。十七、多方的合同附件17.1本附件条款是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。17.2多方应确保合同附件的完整性和准确性。十八、多方的合同修改18.1合同修改应经多方协商一致，并以书面形式明确。18.2修改后的合同条款应取代原条款，多方应按照修改后的条款执行。十九、多方的合同解释与适用19.1本附件条款的解释应遵循合同的目的、内容和相关法律法规。19.2本附件条款的适用应符合合同的整体性和一致性。二十、多方的合同生效20.1本附件条款自多方授权代表签字盖章之日起生效。20.2本附件条款的生效不影响合同其他条款的效力。二十一、多方的合同备案与公示21.1多方应将合同及附件条款提交相关部门备案，并进行公示。21.2备案与公示的目的是为了确保合同的透明度和公信力。二十二、多方的合同解释权22.1本附件条款的解释权归多方共同所有。22.2多方应共同协商解决条款解释中的争议。二十三、多方的合同附件23.1本附件条款是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。23.2多方应确保合同附件的完整性和准确性。二十四、多方的合同修改24.1合同修改应经多方协商一致，并以书面形式明确。24.2修改后的合同条款应取代原条款，多方应按照修改后的条款执行。二十五、多方的合同解释与适用25.1本附件条款的解释应遵循合同的目的、内容和相关法律法规。25.2本附件条款的适用应符合合同的整体性和一致性。二十六、多方的合同生效26.1本附件条款自多方授权代表签字盖章之日起生效。26.2本附件条款的生效不影响合同其他条款的效力。二十七、多方的合同备案与公示27.1多方应将合同及附件条款提交相关部门备案，并进行公示。27.2备案与公示的目的是为了确保合同的透明度和公信力。二十八、多方的合同解释权28.1本附件条款的解释权归多方共同所有。28.2多方应共同协商解决条款解释中的争议。二十九、多方的合同附件29.1本附件条款是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。29.2多方应确保合同附件的完整性和准确性。三十、多方的合同修改30.1合同修改应经多方协商一致，并以书面形式明确。30.2修改后的合同条款应取代原条款，多方应按照修改后的条款执行。三十一、多方的合同解释与适用31.1本附件条款的解释应遵循合同的目的、内容和相关法律法规。31.2本附件条款的适用应符合合同的整体性和一致性。三十二、多方的合同生效32.1本附件条款自多方授权代表签字盖章之日起生效。32.2本附件条款的生效不影响合同其他条款的效力。三十三、多方的合同备案与公示33.1多方应将合同及附件条款提交相关部门备案，并进行公示。33.2备案与公示的目的是为了确保合同的透明度和公信力。三十四、多方的合同解释权34.1本附件条款的解释权归多方共同所有。34.2多方应共同协商解决条款解释中的争议。三十五、多方的合同附件35.1本附件条款是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。35.2多方应确保合同附件的完整性和准确性。三十六、多方的合同修改36.1合同修改应经多方协商一致，并以书面形式明确。36.2修改后的合同条款应取代原条款，多方应按照修改后的条款执行。三十七、多方的合同解释与适用37.1本附件条款的解释应遵循合同的目的、内容和相关法律法规。37.2本附件条款的适用应符合合同的整体性和一致性。三十八、多方的合同生效38.1本附件条款自多方授权代表签字盖章之日起生效。38.2本附件条款的生效不影响合同其他条款的效力。三十九、多方的合同备案与公示39.1多方应将合同及附件条款提交相关部门备案，并进行公示。39.2备案与公示的目的是为了确保合同的透明度和公信力。四十、多方的合同解释权40.1本附件条款的解释权归多方共同所有。40.2多方应共同协商解决条款解释中的争议。四十一、多方的合同附件41.1本附件条款是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。41.2多方应确保合同附件的完整性和准确性。四十二、多方的合同修改42.1合同修改应经多方协商一致，并以书面形式明确。42.2修改后的合同条款应取代原条款，多方应按照修改后的条款执行。四十三、多方的合同解释与适用43.1本附件条款的解释应遵循合同的目的、内容和相关法律法规。43.2本附件条款的适用应符合合同的整体性和一致性。四十四、多方的合同生效44.1本附件条款自附件及其他补充说明一、附件列表：项目设计详细要求说明书多方合作协议书项目进度计划表项目预算及费用分配表保密协议知识产权归属及使用协议风险评估报告项目变更申请表项目验收标准及程序项目风险管理计划项目质量控制计划项目沟通管理计划项目合同备案证明项目公示文件项目相关法律法规汇编二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付款项未按合同约定交付设计成果未按合同约定提供必要的资料和条件未经授权擅自使用或泄露保密信息未经授权擅自使用或侵犯知识产权违反合同中规定的其他义务和责任违约行为的认定应由合同