2024年基坑支护劳务分包合同范本

合同编号：__________2024年基坑支护劳务分包合同范本甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方承担的__________项目工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行基坑支护劳务分包事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：乙方负责甲方委托的基坑支护工程，包括但不限于基坑支护结构施工、监测、维护及验收等。第二条工程期限2.1工程开始时间：____________________2.2工程结束时间：____________________2.3工程期限如有变更，双方协商一致后，书面签订补充协议。第三条工程质量及安全3.1乙方应严格按照国家有关法律法规、行业规范及甲方的技术要求进行施工，确保工程质量。3.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强现场安全管理，确保施工安全。3.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场安全。第四条工程款项4.1乙方报价：____________________（大写：____________________元整）4.2付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照甲方批准的施工进度计划完成相应工程量后，甲方按照实际完成工程量支付进度款。（3）结算款：工程验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余合同总价款的_______%作为结算款。第五条工程变更5.1工程变更需双方协商一致，并签订书面补充协议。5.2工程变更导致乙方增加费用或延长工期的，双方按照合同约定协商确定费用及工期调整事宜。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付合同总价款_______%的违约金。6.2乙方未按约定保证工程质量，甲方有权要求乙方支付合同总价款_______%的违约金。6.3乙方未按约定保证施工安全，造成事故的，乙方应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。8.2双方应遵守国家有关法律法规，不得从事任何违法经营活动。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________签订日期：____________________注意事项：1.明确合同主体：确保甲方（总包方）和乙方（分包方）的名称、地址等基本信息准确无误。2.工程概况：详细描述工程名称、地点和内容，避免因信息不全导致的合同纠纷。3.工程期限：约定明确的工程开始和结束时间，以及可能的变更方式。4.工程质量及安全：强调乙方应遵守的质量和安全标准，确保施工符合法律法规和行业规范。5.工程款项：明确报价、付款方式、预付款、进度款和结算款的具体金额和时间。6.工程变更：约定工程变更的处理方式和费用、工期调整的协商机制。7.违约责任：明确双方违约时应承担的责任和违约金的比例。8.争议解决：确定争议解决的方式和地点，通常选择合同签订地人民法院。9.其他约定：包括不得转让合同权利义务、遵守法律法规等。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的问题。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼，依据合同约定和相关法律进行判决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规，规定了合同订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的规则。2.法律行为：指符合法律规定，能够产生法律效力的人类行为。3.平等自愿：合同订立的基础原则，指合同双方在平等地位上自愿达成协议。4.违约金：当事人违反合同约定所应支付的赔偿金，是违约责任的一种形式。5.争议解决：指双方对合同履行中产生的问题进行解决的过程，包括协商、调解、仲裁或诉讼等方式。6.法律效力：指法律规范对人们行为的约束力，合同一旦成立，即具有法律效力。7.转让：指合同当事人将其合同权利和义务转移给第三方的行为。8.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等，可能导致合同无法履行。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若工程位于城市中心，周边环境复杂，对噪音和振动控制有严格要求。补充条款：双方同意，在施工期间，乙方需采取有效措施控制噪音和振动，以免影响周边居民正常生活。如有必要，乙方需在特定时间段内暂停施工，并提前通知甲方和附近居民。2.场合：若工程在雨季或极端天气条件下进行，可能影响施工进度和安全。补充条款：双方商定，如遇不可抗力天气条件，乙方有权暂停施工，并应及时通知甲方。甲方应理解并同意，因不可抗力导致的工期延误，双方互不承担违约责任。3.场合：工程所在地区有特殊环境保护要求，如需对土壤和水资源进行保护。补充条款：乙方在施工过程中，必须遵守当地环保法规，采取必要措施保护土壤和水资源不受污染。如乙方违反环保规定，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应责任。4.场合：甲方希望乙方在施工过程中进行额外培训，提高施工人员技能和安全意识。补充条款：乙方同意，在施工前对施工人员进行额外技能和安全培训，