建设施工合同示范文本2024年

建设施工合同示范文本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容3.3工程质量要求第四章：工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整及延误4.3进度监督与检查第五章：工程质量与验收5.1质量标准5.2质量监督与检查5.3工程验收第六章：合同价款与支付6.1合同价款构成6.2预付款及进度款6.3竣工结算与支付第七章：材料与设备7.1材料供应与保管7.2设备供应与安装7.3材料与设备的质量保证第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与责任第九章：变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔处理第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约处理10.3赔偿范围第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用与管辖第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同变更与解除12.3合同终止第十三章：其他13.1保密条款13.2知识产权13.3不可抗力第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同附件第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成，保障双方利益。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方进行的建设工程项目，包括但不限于施工、安装、调试等所有相关活动。1.3合同解释本合同的条款和条件应按照合同签订时的法律、法规和行业标准进行解释。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，有权要求乙方按照合同约定进行施工。甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件。2.2乙方权利与义务乙方有权按照合同约定收取工程款项，有权要求甲方提供施工条件。乙方应保证工程质量，按时完成工程任务。2.3双方共同义务甲乙双方应共同遵守合同约定，共同解决施工过程中出现的问题，共同维护施工现场的安全和秩序。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称为：，工程地点位于：。3.2工程规模及内容工程规模为：，工程内容包括：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求为：______。第四章：工程进度4.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并经甲方确认。4.2进度调整及延误如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整工程进度计划。因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。4.3进度监督与检查甲方有权对工程进度进行监督和检查，乙方应配合甲方的监督和检查工作。第五章：工程质量与验收5.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。5.2质量监督与检查甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应保证工程质量满足合同要求。5.3工程验收工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。第六章：合同价款与支付6.1合同价款构成合同价款由工程直接费用、间接费用、利润和税金等组成，具体构成为：______。6.2预付款及进度款甲方应在合同签订后______天内支付预付款，进度款按工程进度支付，具体支付方式为：______。6.3竣工结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行竣工结算，甲方应在结算完成后______天内支付剩余款项。第七章：材料与设备7.1材料供应与保管乙方应负责材料的采购和保管，甲方应提供必要的保管条件。7.2设备供应与安装乙方应负责设备的采购、运输和安装，甲方应提供必要的安装条件。7.3材料与设备的质量保证乙方应保证所提供的材料和设备符合合同要求和质量标准，如有问题，乙方应负责更换或修复。以上为合同前半部分的详细内容，后续章节将涵盖其他重要条款和条件。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。甲方应提供必要的安全生产条件。8.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，遵守环境保护相关法律法规。8.3事故处理与责任如发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取措施，并及时通知甲方。双方应根据事故原因和责任，协商处理。第九章：变更与索赔9.1工程变更如甲方需要变更工程内容或标准，应提前通知乙方，并协商变更事宜。变更导致的额外费用由甲方承担。9.2索赔程序乙方如因甲方原因遭受损失，可向甲方提出索赔。索赔应提供充分证据，并在事件发生后______天内提出。9.3索赔处理甲方应在收到索赔通知后______天内给予答复，双方应协商解决索赔事宜。第十章：违约责任10.1违约情形如一方未能履行合同义务，或履行义务不符合合同约定，视为违约。10.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。10.3赔偿范围赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、诉讼费用等。第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序争议解决应遵循法定程序，双方应提供必要的证据和资料。11.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决，适用中华人民共和国法律。第十二章：合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同变更与解除合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。如一方要求变更或解除合同，应提前______天书面通知对方。12.3合同终止工程竣工验收合格，且双方履行完毕合同义务后，合同自然终止。第十三章：其他13.1保密条款双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密。13.2知识产权乙方在施工过程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应协助甲方办理相关手续。13.3不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。双方应根据实际情况协商解决。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同于______年______月______日在______签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、报价单等，附件与本合同具有同等法律效力。以上为合同后半部分的详细内容，至此，合同所有章节已完整。多方为主导时的，附件条款及说明在多方主导的合同中，附件条款及说明是对主合同的补充和细化，它包含了合同执行过程中可能涉及的各种细节和特定事项。以下是多方为主导时的附件条款及说明：一、附件条款附件一：工程图纸及技术规范1.1工程图纸应详细反映工程的各个部分和细节，包括但不限于建筑结构、电气系统、给排水系统等。1.2技术规范应明确工程的质量标准、施工方法、材料要求等。1.3工程图纸和技术规范应由甲方提供，并经乙方确认无误。附件二：报价单和费用明细2.1报价单应详细列出工程的各个部分的费用，包括材料费、人工费、管理费等。2.2费用明细应包括各项费用的计算依据和方法。附件三：施工进度计划表3.1施工进度计划表应详细列出工程的各个阶段和关键节点，以及相应的完成时间。3.2进度计划表应由乙方制定，并经甲方确认。附件四：安全施工协议4.1安全施工协议应明确施工现场的安全责任、安全措施和事故处理流程。4.2协议应由乙方制定，并经甲方和其他相关方确认。附件五：环境保护措施5.1环境保护措施应包括施工过程中的噪音控制、粉尘控制、废弃物处理等。5.2措施应符合当地环保法规，并由乙方实施。附件六：变更和索赔程序6.1变更和索赔程序应明确变更请求的提交、审核、批准流程。6.2索赔的提出、证据提供、处理和解决方式。附件七：合同终止和解除条件7.1合同终止和解除条件应包括合同自然终止的条件、违约解除的条件等。7.2条件应明确具体，便于在合同执行过程中的操作和执行。二、附件说明附件的法律效力附件作为主合同不可分割的一部分，具有与主合同同等的法律效力。任何对附件的修改和补充都应遵循主合同中关于合同变更的规定。附件的更新和修改在合同执行过程中，如有必要对附件进行更新或修改，应由相关方协商一致，并以书面形式确认。附件的保管和使用附件应由甲方负责保管，并在合同执行过程中提供给乙方和其他相关方使用。附件的保密性附件中可能包含敏感信息和商业秘密，各方应遵守保密义务，未经授权不得泄露给第三方。附件的解释权对附件内容的解释权归甲方所有，但甲方在解释时应充分考虑乙方和其他相关方的意见。附件与主合同的关系附件与主合同相互补充，如附件内容与主合同内容存在冲突，应以主合同为准。附件的生效条件附件自各方签字盖章之日起生效，与主合同同时生效。附件的争议解决附件中产生的任何争议，应首先通过协商解决。协商不成时，可提交至主合同约定的争议解决机构。通过以上附件条款及说明，可以确保多方主导的合同在执行过程中的明确性和可操作性，同时也为合同的顺利执行提供了必要的支持和保障。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程图纸及技术规范附件二：报价单和费用明细附件三：施工进度计划表附件四：安全施工协议附件五：环境保护措施附件六：变更和索赔程序附件七：合同终止和解除条件二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定的时间、质量、数量完成工程任务。未按合同约定支付工程款项。违反合同中关于保密、知识产权、环境保护等条款。违约行为的认定应由合同各方根据实际情况和合同条款进行判断，并可要求违约方提供书面解释。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。保密条款：指合同各方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密予以保密。知识产权：指在合同履行过程中产生的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁的情况下，可向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更与解除程序：合同一经生效，未经各方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。变更或解除合同应以书面形式提出，并经各方确认。合同终止后的相关事宜：合同终止后，各方应按照合同约定和法律规定，妥善处理工