活动室建设工程合同2024年

活动室建设工程合同2024年合同编号：__________全称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：________________全称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：________________第一条工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：乙方根据甲方的委托，负责活动室的设计、施工及配套设施的安装。1.4工程面积：____________________1.5工程工期：本工程自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工。第二条工程价款2.1本工程合同总价款为人民币____元整（大写：____________________元整），其中包括工程设计费、施工费、材料费、配套设施安装费等所有费用。2.2乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的工程预算，经甲方确认后作为支付工程款的依据。2.3.1合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；2.3.2工程进度达到____%时，甲方支付合同总价款的____%；2.3.3工程竣工后，甲方支付合同总价款的____%；2.3.4工程验收合格后，甲方支付合同总价款的____%。第三条工程质量及验收3.1乙方应保证本工程质量符合相关法律法规、国家标准及甲方要求。3.2乙方应在工程竣工后向甲方提交工程验收报告，包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的验收资料。3.3甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内组织验收，并出具验收合格证明。3.4如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第四条工程变更与索赔4.1在工程进行过程中，如需对工程设计、施工方案进行变更，乙方应及时通知甲方，双方协商一致后方可进行变更。4.2由于甲方原因导致的工程变更，乙方有权要求甲方承担相应的费用和工期延误。4.3由于乙方原因导致的工程变更，乙方应承担相应的费用和工期延误。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。5.2如果乙方未能在约定工期内完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。第六条争议解决6.1双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决。6.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：确保甲方（委托方）和乙方（承包方）的名称、地址、法定代表人和联系电话等信息准确无误。2.工程概述：详细记录工程名称、地点、内容、面积和工期，以便双方明确工程范围和责任。3.工程价款与支付方式：明确合同总价款、预付款比例、进度付款比例和验收合格后付款比例，确保款项支付符合约定。4.工程质量及验收：约定工程质量标准、验收流程和时间，确保工程质量符合要求。5.工程变更与索赔：明确工程变更的流程和责任，以及索赔的条件和方式。6.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和违约金计算方式。7.争议解决：约定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够及时有效地处理。8.合同生效与补充协议：确认合同生效时间、份数和法律效力，以及补充协议的签订方式。解决办法：1.协商解决：双方在发生争议时，应通过友好协商解决，以维护双方利益。2.法律诉讼：如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼，依法解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.委托方：指甲方，即合同中的委托人，承担合同中的权利和义务。3.承包方：指乙方，即合同中的承包人，承担合同中的权利和义务。4.预付款：指合同签订后，甲方预先支付给乙方的部分款项。5.违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定向对方支付的赔偿金。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。7.合同生效：指合同双方达成一致，合同开始产生法律效力。8.补充协议：指在合同履行过程中，双方对原合同内容进行补充或修改的协议。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：学校或教育机构进行校园活动室建设。“乙方应保证活动室的设计与施工符合教育功能需求，包括但不限于安全、环保和适宜的教育环境。若甲方有特殊的教育设备安装需求，乙方应提供相应的技术支持和服务。”2.应用场合：企业或公司建设员工休闲活动室。“乙方在施工过程中，应考虑到活动室的舒适性和休闲性，确保室内光线充足、通风良好。乙方还需在活动室内配备必要的休闲设施，如桌球、健身器材等。”3.应用场合：社区或公共场所进行文化活动室建设。“乙方应确保活动室在设计上满足无障碍通行要求，方便老年人、残疾人等特殊群体的使用。同时，乙方还需在活动室内设置信息公示板，方便社区居民获取活动信息。”合同附件列表：1.工程设计方案：包括活动室平面图、效果图、施工图等。2.工程预算书：详细列出工程各项费用的预算。3.工程质量保证书：乙方承诺工程质量符合国家标准和甲方要求的书面文件。4.工程验收报