建设工程分包合同范本2024年_第1页
建设工程分包合同范本2024年_第2页
建设工程分包合同范本2024年_第3页
建设工程分包合同范本2024年_第4页
建设工程分包合同范本2024年_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程分包合同范本2024年合同编号:__________一、合同主体名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________二、工程概况2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程内容:__________2.4工程规模:__________2.5工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。三、分包内容3.1乙方根据甲方的委托,承担本工程的分包工作,具体内容包括但不限于:(1)__________(2)__________(3)__________3.2乙方应按照甲方的要求,确保分包工程的质量、进度和安全。四、合同工期4.1本合同工期为____天,自____年____月____日起至____年____月____日止。4.2若因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付相应的工期延误费用。五、合同价格5.1本合同价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。5.2乙方按照本合同约定的工程内容和标准完成分包工程后,甲方应按照合同价格支付乙方工程款。六、支付条款6.1甲方应在合同签订后____个工作日内,向乙方支付合同价格的10%作为预付款。6.2乙方完成合同约定的工程内容后,甲方应在验收合格后____个工作日内,支付合同价格的90%。6.3若乙方未按照本合同约定完成工程内容,甲方有权扣除相应的违约金。七、质量保障7.1乙方应确保分包工程的质量符合国家及行业标准。7.2乙方应在工程验收合格后,向甲方提供完整的工程资料。7.3乙方应在工程保修期内,对分包工程的质量问题负责维修。八、安全生产8.1乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工安全。8.2乙方应制定安全生产制度,对施工现场进行安全管理。8.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。九、违约责任9.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任。9.2甲方未按照约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。9.3乙方未按照约定完成工程内容,甲方有权要求乙方支付违约金。十、争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。10.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他条款11.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日注意事项:1.明确合同主体:合同中应清晰注明甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话,确保合同义务的履行主体明确。2.工程概况详细:工程名称、地点、内容、规模和预算等关键信息应详细准确,以免日后发生纠纷。3.分包内容具体:合同中应具体列明乙方承担的分包工作内容,避免因内容不明确导致的争议。4.工期和价格明确:合同应规定明确的工期和合同价格,并约定预付款和进度款的支付方式和时间。5.质量保障条款:乙方应保证分包工程的质量,并提供完整的工程资料,同时应明确保修期限和责任。6.安全生产责任:乙方应严格遵守安全生产法律法规,保障施工现场的安全。7.违约责任:合同中应明确双方的违约责任,包括违约金的具体计算方式。8.争议解决方式:合同应约定争议解决的方式和地点,通常是协商和诉讼。解决办法:1.协商:在争议发生时,双方应通过友好协商的方式解决,以减少时间和经济成本。2.诉讼:若协商不成,可依据合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词解释:1.分包人(Subcontractor):指在本合同中承担部分工程建设的乙方,即非总承包人但参与工程建设的主体。2.总承包人(GeneralContractor):指在本合同中负责整个工程项目的甲方,即合同的主要履行方。3.预付款(AdvancePayment):指合同履行初期,甲方按照约定比例预先支付给乙方的款项。4.违约金(LiquidatedDamages):指合同一方违约时,按照合同约定或法律规定支付给对方的赔偿金。5.保修期(WarrantyPeriod):指工程完成后,乙方对工程质量承担责任的期限。6.协商(Negotiation):指双方在平等、自愿的基础上,通过对话和协商解决争议的方式。7.诉讼(Litigation):指双方在争议无法协商解决时,依法向人民法院提起的司法程序。特殊应用场合及补充条款:1.场合:工程涉及到高新技术或特殊工艺。补充条款:乙方应具备实施高新技术或特殊工艺的资质和经验,确保工程顺利进行。若因乙方技术原因导致工程问题,乙方应承担相应责任。2.场合:工程位于环境敏感区域,如自然保护区、历史文化名城等。补充条款:乙方在施工过程中应严格遵守环境保护法规,采取有效措施保护生态环境和历史文化资源,如有违反,乙方应承担相应的法律责任。3.场合:工程涉及政府重点工程或民生项目。补充条款:乙方应优先保障工程质量和进度,确保项目按期交付使用。若因乙方原因导致工程延期,乙方应向甲方支付额外的违约金。4.场合:工程位于地震多发区。补充条款:乙方在施工过程中应加强抗震设防,确保工程安全。若发生地震导致工程损失,双方应友好协商解决。5.场合:工程涉及跨国合作。补充条款:双方应遵守国际惯例和法律规定,积极沟通协调,确保工程顺利进行。涉及跨国支付的,双方应提前约定支付方式和汇率风险。合同所需附件列表:1.双方营业执照副本复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.工程预算书5.工程施工方案6.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论