建设工程施工合同使用指南2024年

建设工程施工合同使用指南2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义和解释第二章：合同主体2.1甲方信息2.2乙方信息2.3其他参与方信息第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程目标和要求第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制措施4.3质量验收程序第五章：工程期限5.1开工与竣工日期5.2工期调整条件5.3工期延误责任第六章：工程价款6.1合同价款确定6.2价款支付方式6.3价款调整机制第七章：材料与设备7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料与设备的质量要求第八章：工程变更8.1变更申请与批准8.2变更引起的费用调整8.3变更记录与文档第九章：工程验收9.1验收标准与程序9.2验收结果处理9.3验收后的工程移交第十章：工程保修10.1保修期限与范围10.2保修责任与义务10.3保修期外的维修服务第十一章：安全生产与环境保护11.1安全生产责任11.2环境保护措施11.3事故处理与报告第十二章：合同变更与解除12.1合同变更条件与程序12.2合同解除条件12.3合同解除后的权利与义务第十三章：违约责任13.1违约情形与认定13.2违约赔偿与处理13.3争议解决机制第十四章：合同签订14.1签订方信息14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5合同份数与保管第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到双方共同约定的工程质量和标准。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目，包括但不限于工程的设计、施工、安装、调试及保修等。1.3合同定义和解释本合同中使用的术语和定义应按照合同附件中的定义解释。对合同条款的解释应以书面形式进行，并经双方确认后生效。第二章：合同主体2.1甲方信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.2乙方信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系电话：。2.3其他参与方信息本工程可能涉及的其他参与方包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等，其信息将在合同附件中详细列明。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及主要特征工程规模：；主要特征：。3.3工程目标和要求工程目标：；工程要求：。第四章：工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。4.2质量控制措施4.2.1质量管理体系：______。4.2.2质量检查与验收：______。4.3质量验收程序4.3.1验收标准：______。4.3.2验收程序：______。第五章：工程期限5.1开工与竣工日期开工日期：；竣工日期：。5.2工期调整条件工期调整的条件包括但不限于：______。5.3工期延误责任5.3.1延误原因：______。5.3.2延误责任：______。第六章：工程价款6.1合同价款确定合同总价款为：______。6.2价款支付方式6.2.1预付款：______。6.2.2进度款：______。6.2.3竣工款：______。6.3价款调整机制6.3.1调整条件：______。6.3.2调整程序：______。第七章：材料与设备7.1材料供应责任7.1.1甲方供应材料：______。7.1.2乙方供应材料：______。7.2设备供应责任7.2.1甲方供应设备：______。7.2.2乙方供应设备：______。7.3材料与设备的质量要求7.3.1材料质量标准：______。7.3.2设备质量标准：______。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续提问中继续完善。第八章：工程变更8.1变更申请与批准8.1.1变更申请：任何一方提出工程变更，应提前以书面形式通知对方。8.1.2变更批准：变更请求需经双方协商一致，并以书面形式确认。8.2变更引起的费用调整8.2.1费用计算：变更引起的费用增减，按照实际工作量和合同约定的计价方式计算。8.2.2费用支付：变更费用应在双方确认后天内支付。8.3变更记录与文档8.3.1记录方式：所有变更应详细记录，并由双方签字确认。8.3.2记录保存：变更记录应作为合同附件保存，并对双方具有约束力。第九章：工程验收9.1验收标准与程序9.1.1标准依据：工程验收应符合合同约定的质量标准及国家相关规范。9.1.2验收内容：包括但不限于工程外观、结构、功能和安全性能。9.2验收结果处理9.2.1合格确认：验收合格后，双方应签署验收合格证明。9.2.2整改要求：如验收不合格，乙方应在天内完成整改，并重新申请验收。9.3验收后的工程移交9.3.1移交条件：工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方。9.3.2移交文件：包括工程图纸、技术资料、操作手册等。第十章：工程保修10.1保修期限与范围10.1.1保修期：工程自验收合格之日起，保修期为年。10.1.2保修范围：包括工程本身及其附属设施。10.2保修责任与义务10.2.1责任界定：乙方负责在保修期内对工程质量问题进行无偿修复。10.2.2责任免除：对于非乙方原因造成的损坏，乙方不承担责任。10.3保修期外的维修服务10.3.1维修服务：保修期外，乙方可提供有偿维修服务。10.3.2服务费用：维修服务费用由双方协商确定。第十一章：安全生产与环境保护11.1安全生产责任11.1.1安全管理：乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。11.1.2事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取措施，并及时通知甲方。11.2环境保护措施11.2.1环保要求：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。11.2.2污染控制：乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，防止污染。11.3事故处理与报告11.3.1事故报告：发生环境污染或安全事故时，乙方应立即报告甲方及相关部门。11.3.2事故责任：对于乙方责任范围内的事故，乙方应承担相应的法律责任。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更条件与程序12.1.1变更条件：合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。12.1.2变更程序：合同变更应遵循变更程序，以书面形式确认。12.2合同解除条件12.2.1解除条件：一方严重违约，经另一方书面通知后天内未改正的，另一方有权解除合同。12.2.2解除程序：合同解除应以书面形式通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。12.3合同解除后的权利与义务12.3.1已完工程：合同解除后，已完工程应按照实际完成情况结算。12.3.2材料设备：合同解除后，甲方有权要求乙方返还或支付已供应的材料和设备费用。第十三章：违约责任13.1违约情形与认定13.1.1迟延履行：任何一方未按合同约定时间履行义务，视为违约。13.1.2质量不合格：工程质量不符合合同约定标准，视为违约。13.2违约赔偿与处理13.2.1赔偿责任：违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。13.2.2赔偿程序：赔偿请求应以书面形式提出，并经双方协商确认。13.3争议解决机制13.3.1协商解决：双方应首先通过友好协商解决争议。13.3.2调解仲裁：协商不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。第十四章：合同签订14.1签订方信息甲方：；乙方：。14.2签订时间本合同于年月日在签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.5合同份数与保管本合同一式份，甲乙双方各持份，具有同等法律效力。以上为合同后七章的详细内容，合同正文已完善。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款概述在多方为主导的建设工程施工合同中，本附件条款及说明旨在进一步明确各方的权利、义务和责任，确保工程的顺利实施和高效管理。本附件与主合同具有同等法律效力，一旦签署，即成为合同不可分割的一部分。二、多方参与的定义在本合同中，“多方”指的是除甲方和乙方之外，参与本工程建设的其他相关方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。多方参与的主导权由甲方根据项目实际情况确定，并在合同中明确。三、多方参与的权利与义务3.1权利多方有权根据合同约定参与工程建设的相应部分。多方有权获得合同约定的报酬和费用。3.2义务多方应按照合同约定和甲方的要求，完成其负责的工作。多方应保证其工作成果符合合同约定的质量标准。多方应遵守甲方制定的工程管理制度和安全生产规定。四、多方参与的工作内容4.1工作范围多方应明确其工作范围，并在合同附件中详细列明。工作范围的变更应遵循合同变更程序，并得到甲方的书面确认。4.2工作质量多方应保证其工作成果满足合同约定的质量标准。质量标准的变更应得到甲方的书面同意。4.3工作进度多方应按照合同约定的进度计划完成工作。进度计划的调整应提前通知甲方，并得到甲方的书面同意。五、多方参与的协调与管理5.1协调机制甲方应建立多方协调机制，确保工程顺利进行。协调机制应包括定期会议、信息共享和问题解决等。5.2管理责任甲方负责对多方的工作进行监督和管理。甲方有权要求多方按照合同约定和工程需要调整工作计划。六、多方参与的变更与调整6.1变更请求多方提出的变更请求应以书面形式提交给甲方。变更请求应包括变更的原因、影响和建议的解决方案。6.2变更审批甲方负责审批多方提出的变更请求。变更审批的结果应以书面形式通知多方。七、多方参与的验收与结算7.1验收多方完成的工作应按照合同约定进行验收。验收不合格的，多方应在甲方规定的时间内完成整改。7.2结算多方的工作成果经甲方验收合格后，按照合同约定进行结算。结算金额的调整应遵循合同约定的计价方式。八、多方参与的违约责任8.1违约情形多方未按合同约定完成工作或工作成果不符合质量标准的，视为违约。多方未遵守甲方的管理制度和安全生产规定的，视为违约。8.2违约处理违约方应承担违约责任，并赔偿由此给甲方和其他方造成的损失。违约责任的具体处理方式应按照合同约定执行。九、多方参与的争议解决9.1争议解决方式多方与甲方之间的争议应首先通过协商解决。协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。9.2争议解决期间在争议解决期间，除争议事项外，合同的其他条款应继续执行。十、附件的生效与变更10.1生效本附件条款自多方授权代表签字盖章之日起生效。本附件条款的生效不影响主合同的效力。10.2变更本附件条款的变更应遵循合同变更程序，并得到甲方的书面同意。变更后的附件条款应作为合同的一部分，对多方具有约束力。十一、其他11.1本附件条款的解释权归甲方所有。11.2本附件条款未尽事宜，按照主合同的约定执行。通过以上条款，我们旨在为多方参与的建设工程施工合同提供一个明确、全面的指导，确保工程的顺利进行和高质量完成。附件及其他补充说明一、附件列表：工程图纸及技术规范工程进度计划表质量保证书安全生产责任书环境保护承诺书材料和设备供应清单工程变更记录表工程验收报告工程保修记录多方参与协调会议记录二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定的时间、质量或数量完成工程任务。未按合同约定支付工程款项。未遵守合同中关于安全生产和环境保护的规定。未经甲方书面同意擅自变更工程内容。未按合同约定进行工程验收或整改。违约行为的认定由甲方根据合同条款和实际情况进行，必要时可邀请第三方专家进行评估。三、法律名词及解释：合同生效：指合同条款对双方产生法律约束力的状态。违约责任：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应承担的法律责任。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。争议解决：指合同双方在合同执行过程中出现争议时，采取的协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。合同变更：指合同双方在合同执行过程中，根据实际情况对合同内容进行的修改或补充。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：双方应首先通过友好协商解决争议。调解：协商不成时，可请求相关行业组织或第三方进行调解。仲裁：调解不成时，可提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同生效条件：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。合同变更程序：任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后以书面形式确认。合同解除程序：一方严重违约或不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方可书面通知解除合同。合同终止后事宜：合同终止后，双方应按照合同约定进行工