建设工程施工合同指南2024年

建设工程施工合同指南2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同定义及解释第二章：合同双方2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方代表及联系方式第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容3.3工程质量要求第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式及时间4.3价格调整机制第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度变更及调整5.3进度延误责任第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的质量标准第七章：工程变更7.1变更申请及审批7.2变更费用计算7.3变更工程的实施第八章：工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果的处理第九章：工程保修9.1保修期限9.2保修范围9.3保修责任第十章：安全与环境保护10.1安全生产要求10.2环境保护措施10.3事故处理第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任的承担11.3违约赔偿第十二章：合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3合同终止后的权利义务第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决费用第十四章：合同生效及其他14.1合同签订14.1.1签订方14.1.2签订时间14.1.3签订地点14.2合同生效条件14.3附加条款14.4合同解释权第一章：合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。1.3合同定义及解释本合同中所涉及的专业术语和定义，由双方在合同附件中明确，并作为本合同不可分割的一部分。第二章：合同双方2.1甲方权利与义务甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并按合同约定支付工程款项。2.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量符合甲方要求。2.3双方代表及联系方式甲方代表：，联系方式：。乙方代表：，联系方式：。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：，地点：。3.2工程规模及内容工程规模：，工程内容：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准，并满足甲方的特定要求。第四章：合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价为：______元。4.2支付方式及时间工程款项按以下方式支付：预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；进度款：根据工程进度按月支付，每月支付合同总价的____%；竣工款：工程竣工验收合格后____天内支付至合同总价的____%；质保金：合同总价的____%作为质保金，在保修期满后支付。4.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素，双方应协商调整合同价格。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定详细的工程进度计划，并经甲方确认。5.2进度变更及调整如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商调整工程进度计划。5.3进度延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。第六章：材料与设备6.1材料供应乙方负责提供工程所需的全部材料，并保证材料质量符合合同要求。6.2设备供应乙方应提供必要的施工设备，并确保设备的正常运行。6.3材料与设备的质量标准所有材料和设备应符合国家及行业标准，并满足甲方的特定要求。第七章：工程变更7.1变更申请及审批任何工程变更需由甲方提出申请，经乙方评估后，双方协商确定变更内容和费用。7.2变更费用计算工程变更费用根据实际工作量和合同约定的计价方式计算。7.3变更工程的实施乙方应在变更费用确认后，按照变更内容进行施工。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将在后续的提问中继续完善。第八章：工程验收8.1验收标准工程验收应按照国家及行业标准，以及甲方的特定要求进行。8.2验收程序乙方应在工程竣工后向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。8.3验收结果的处理验收合格后，甲方应在验收合格证明上签字确认。如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新申请验收。第九章：工程保修9.1保修期限工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。9.2保修范围保修范围包括工程本身及所有施工材料和设备。9.3保修责任乙方在保修期内负责免费维修因施工质量问题导致的损坏。第十章：安全与环境保护10.1安全生产要求乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。10.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。10.3事故处理如发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取措施，并承担相应责任。第十一章：违约责任11.1违约情形任何一方未按合同约定履行义务，均视为违约。11.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.3违约赔偿违约赔偿的金额和方式由双方协商确定。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。12.2合同解除如遇不可抗力或其他合同约定的情形，一方可提出解除合同。12.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理善后事宜。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时，可提交仲裁或诉讼。13.2争议解决程序争议解决应按照合同约定的程序进行。13.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十四章：合同生效及其他14.1合同签订14.1.1签订方甲方：，乙方：。14.1.2签订时间本合同于____年____月____日签订。14.1.3签订地点本合同签订地点为：______。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3附加条款双方可根据实际情况增加附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。14.4合同解释权本合同的最终解释权归甲方所有。以上为合同后七章的详细内容，至此，合同所有章节内容已经完善。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：工程详细描述工程详细描述1.1工程名称：______。1.2工程地点：______。1.3工程规模：详细描述工程的规模，包括占地面积、建筑面积等。1.4工程内容：详细列出工程的主要内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.5工程图纸：附上所有相关的工程图纸和设计文件。附件二：材料和设备规格材料和设备规格2.1材料规格：列出所有使用的材料及其规格和标准。2.2设备规格：详细说明所有施工设备的技术参数和性能要求。2.3质量保证：提供材料和设备的质保证书和检测报告。附件三：工程进度计划工程进度计划3.1总进度计划：提供整个工程的总进度计划表。3.2分阶段进度计划：详细列出各个阶段的进度计划，包括每个阶段的起止时间、主要工作内容等。3.3进度调整机制：说明在遇到不可预见情况时，如何调整工程进度计划。附件四：质量控制和验收标准质量控制和验收标准4.1质量控制流程：描述工程质量控制的流程和方法。4.2验收标准：列出工程验收的标准和要求。4.3验收程序：详细说明工程验收的程序和步骤。附件五：安全和环保措施安全和环保措施5.1安全生产计划：提供施工现场的安全生产计划。5.2环境保护措施：详细说明施工过程中的环境保护措施。5.3应急预案：提供应对突发事件的应急预案。附件六：合同价格和支付方式合同价格和支付方式6.1价格明细：提供合同价格的详细构成，包括各项费用的计算依据。6.2支付方式：详细说明合同款项的支付方式和时间节点。6.3价格调整机制：描述在特定情况下，合同价格如何调整。附件七：变更和索赔程序变更和索赔程序7.1变更申请：说明如何提出工程变更申请，以及变更申请的审批流程。7.2索赔程序：详细描述索赔的条件、程序和处理方式。7.3变更和索赔记录：提供变更和索赔的记录表格。附件八：保修和售后服务保修和售后服务8.1保修期限：明确工程的保修期限和保修范围。8.2售后服务：描述乙方提供的售后服务内容和响应时间。8.3保修责任：明确在保修期内，乙方应承担的责任和义务。附件九：违约责任和争议解决违约责任和争议解决9.1违约情形：列出可能构成违约的情形。9.2违约责任：详细说明违约方应承担的责任和赔偿方式。9.3争议解决：描述争议解决的方式和程序，包括协商、仲裁或诉讼。附件十：合同生效和终止合同生效和终止10.1生效条件：明确合同生效的条件和时间。10.2合同终止：描述合同终止的条件和程序。10.3终止后的权利义务：明确合同终止后，各方的权利和义务。附件十一：附加条款附加条款11.1特殊要求：列出甲方或乙方的特殊要求和条件。11.2其他约定：包括但不限于保密协议、知识产权保护等其他双方约定的条款。附件十二：签字页签字页12.1甲方签字：______。12.2乙方签字：______。12.3签字日期：______。以上附件条款及说明为多方主导时的合同补充内容，旨在确保合同的完整性和可执行性。各方应仔细阅读并理解附件内容，并在确认无误后签字盖章。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。附件列表如下：附件一：工程详细描述附件二：材料和设备规格附件三：工程进度计划附件四：质量控制和验收标准附件五：安全和环保措施附件六：合同价格和支付方式附件七：变更和索赔程序附件八：保修和售后服务附件九：违约责任和争议解决附件十：合同生效和终止附件十一：附加条款附件十二：签字页二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、迟延履行、不完全履行等情形。违约行为的认定应基于合同条款、实际履约情况以及相关法律法规进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、技术、环境等因素的变化，需要对原合同内容进行调整的情形。质保期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程质量承担保修责任的期限。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：合同双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成时，可申请第三方调解。调解无效的，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。任何一方对仲裁裁决不服的，可在法定期限内向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确