改建装饰工程招标文件

重庆市九龙坡区人民法院改建装饰工程

招标编号：17B0002

招标文件

招标人：重庆市九龙坡区人民法院（盖单位章）

招标代理机构：九龙坡区公共资源综合交易中心（盖单位章）

2017年8月

目录

第一章投标人须知..............................................4

第二章评标办法（综合评估法）.................................36

第三章合同条款及格式........................................44

第四章工程量清单............................................82

第五章图纸..................................................86

第六章技术标准和要求.........................................87

第七章投标文件格式..........................................97

重庆市九龙坡区人民法院改建装饰工程

（招标编号：17B0002）采购公告

一、招标项目编号：

二、项目名称：重庆市九龙坡区人民法院改建装饰工程

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况

详见招标文件

五、供应商资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点

设置的特定资格条件。

（-）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

（1）同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级及以上资质和电

子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；须提

供有效的资质证书副本并加盖单位鲜章）；

（2）具备有效的企业法人营业执照（须提供有效的营业执照副本复印件加盖单位鲜章）：

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。企业负责人、拟担任该项目负

责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书（须提供

有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件并加盖单位鲜章）。

（4）具有有效的IS09001质量体系认证（须提供有效证书的复印件）。

六、获取公开招标文件的地点、方式、期限

获取招标文件期限：2017-8-30至2017-9-21（网上下载）

获取招标文件地点：重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心

方式或事项：

（-）凡有意参加投标的供应商，请在《重庆市政府采购网》或重庆市九龙坡区公共资源综合

交易网网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领

取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

2

（二）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时报名签到并交纳保证金。

七、投标信息

投标文件递交开始时间：2017-9-22:9:15

投标文件递交结束时间：2017-9-22:10:00

投标文件递交地点：重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心

八、开标信息

开标时间：2017-9-22:10:00

开标地点：重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心

九、联系方式

招标人：重庆市九龙坡区人民法院

招标经办人：吴先生、陈先生

招标人电话：6815981k61246510

招标人地址：重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道15号

代理机构：九龙坡区公共资源综合交易中心

代理机构经办人：唐老师

代理机构电话：68788702

代理机构地址：九龙坡区西郊三村1号9幢1-1

3

第一章投标人须知前附表

条款号条款名称编列内容

名称：重庆市九龙坡区人民法院

地址：重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道15号

1.1.1招标人

联系人：吴先生、陈先生

电话：68159811、61246510

名称：九龙坡区公共资源综合交易中心_

地址：九龙坡区西郊三村1号9幢卜1

1.1.2招标机构

联系人：唐老师

电话：68788702_

单位：九龙坡区财政局

1.1.3监督机构

联系电话/p>

1.1.4项目名称重庆市九龙坡区人民法院改建装饰工程

1.1.5建设地点重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道15号

区财政筹措。资金性质为：全部国有（全部国有/国有控股/国有占主导地位/

1.2.1资金来源

非国有）。

1.2.2出资比例100%

资金落实情

1.2.3已落实

况

本工程主要施工内容包括但不限于法院办公楼装饰工程（原装饰内拆除、新建

装饰、屋面采光棚、屋面改造等）、原检察院办公楼装饰工程（原装饰内拆除

、新建装饰、屋面改造等）、动力配电工程（从低压配电柜出线计起）、照明

工程、给排水工程、火警自动报警工程、消防工程、排烟工程、空调工程、连

1.3.1招标范围

廊工程、室外环境工程，智能化工程（包括会议系统、机房UPS配电系统、机

房装修工程、屏蔽机房工程、视频监控及入侵报警系统、数字法庭布线、网络

设备、信息发布系统、巡更系统、一卡通系统、综合布线等）。具体内容以施

工图、图说及工程量清单为准；

1.3.2计划工期计划工期：400日历天。_

4

条款号条款名称编列内容

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，并签订工程质量

保修书。本工程的质保期不低于2年，其中防水工程质保期5年，智能弱电布线

1.3.3质量要求

产品质保:除综合布线产品20年质保外，其他设备按厂家规定质保期（计算机

网络设备厂家质保不低于三年）0

1.3.4驻场服务满足叁年弱电工程师免费驻场服务，由投标人自行承诺，并提供承诺书原件。

本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包壹级

及以上资质和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和防水防腐保温工程

专业承包贰级及以上资质；须提供有效的资质证书副本并加盖单位鲜章）;

（2）具备有效的企业法人营业执照（须提供有效的营业执照副本复印件

加盖单位鲜章）；

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。企业负责人

、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应

的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全

生产考核合格证书复印件并加盖单位鲜章）。

（4）具有有效的IS09001质量体系认证（须提供有效证书的复印件）。

投标人资质2.财务要求

1.4.1条件、能力企业连续2年不亏损（提供近2015-2016年的财务报表），连续2年负债率

和信誉不得高于60虬

（须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括现金流量表、

利润表、资产负债表等复印件并加盖单位鲜章）。

3.业绩要求

（1）2014年1月1日至今（以竣工时间为准）具备1个及以上单项合同1500

万元及以上的建筑装饰工程施工业绩。（须提供每项业绩的中标通知书、合同

协议书和竣工验收证明复印件并加盖单位鲜章）。

（2）2014年1月1日至今（以竣工时间为准）具备1个及以上合同金额1000

万元及以上的建筑智能化工程的业绩，并已完工且通过验收。（须提供业绩的

中标通知书、合同协议书和竣工验收证明复印件并加盖单位鲜章）。

4.项目经理资格要求

（1）项目经理必须已在申请人单位注册并应具有一建筑工程_类_壹一级及以上

注册建造师执业资格，并且不能在在建工程任职：

5

条款号条款名称编列内容

项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、投标单位为其缴纳的2017

年3月-8月养老保险证明（加盖社保局章）复印件并加盖单位鲜章。

【注：1、注册建造师在建项目情况应在开标现场完成查询，（查询网址：htt

p://cx.cqjsxx.com/cxztb/login.aspx）,并以开标现场查询的情况为准。查

询情况打印后报评标委员会认定，中标后不得随意更换。2、无在建工程

5.其他要求

（1）项目技术负责人：

①应具有建筑类高级及以上职称；

技术负责人应附身份证、职称证、投标单位为其缴纳的2017年3月-8月养

老保险证明（加盖社保局章）复印件并加盖单位鲜章。

（2）主要管理人员：

持有有效证件的设备安装专业质量员不少于1人，装饰专业质量员不少于1

个，安全员不少于2人（其中至少1人具备注册安全工程师执业资格），材料员

不少于1人，预算员或造价员不少于1人，安装专业施工员不少于1人，装饰专

业施工员不少于1人。

主要管理人员应附有效的执业资格证书或上岗证书（预算员或造价员可附

全国造价员证书或注册造价师证书，注册安全工程师提供国家安全生产监督管

理局颁发的注册安全工程师证书）、投标单位为其缴纳的2017年3月-8月养老

保险证明（加盖社保局章）复印件并加盖单位鲜章。

6.按照“渝建发（2016）22号”文规定，2016年5月1日起，市外建筑施工

企业在本市参与工程项目招投标，必须是已纳入《市外建筑施工企业入渝信

息库》的企业，该项目所配备的项目经理、技术负责人、主要管理人员应当

是已纳入《市外建筑施工企业入渝信息库》的人员（须提供有效的外地入渝

施工企业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标

单位鲜章），且不得使用正用于其他工程投标或正在其他工程执业的被锁定

人员，否则按废标处理。投标单位授权代表须持有效身份证明和外地施工企

业“企业基本信息”及“经济技术管理人员基本信息”截图加盖投标单位鲜

章到开标现场，否则招标人当场退还投标文件。如果投标人提供虚假的入渝

相关信息，按提供虚假资料的相关规定处理。

如市外建筑施工企业在《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法

》渝建发（2016）22号文施行之日前已取得《重庆市市外建筑施工企业入渝

登记备案证明》且在有效期内的，提供分支机构入渝登记备案证复印件加盖

6

条款号条款名称编列内容

投标单位鲜章。项目经理（注册建造师）、项目技术负责人、施工员、质量

员（质检员）、安全员等主要管理人员必须是已在分支机构登记备案的人员

（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件），

否则按废标处理0

［项目拟派所有人员在本项目中所担任的岗位必须与入渝登记信息库（或入渝

登记备案人员名单）的岗位及专业相对应。且所有人员入渝登记时间必须在招

标文件发出之前，否则不予认可】

7.信誉要求

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年没有拖欠劳务费的行为；

（3）最近三年没有无故弃标的不良记录；

（4）最近三年没有受到行政处罚或行政处罚期己满•

注：各投标人自行书面承诺（加盖单位公章），格式见第七章投标文件格

式信誉要求部分。最近三年的具体时间是指投标截止之日起的前三年。

特别提醒：凡在招投标过程中提供虚假资料的投标人，一经招标人查实，

招标人将取消其投标或中标资格；将视情节轻重决定其投标保证金将不予退

还，向相关部门通报，并按有关规定处理。

注：1、以上所有资料的复印件均加盖投标人单位公章，复印件必须与原

件一致，投标人需在开标现场核验身份时将以上资料的原件（资质证书、身

份证原件除外）装入原件袋中一次性递交给招标代理机构，评标委员会不接

受原件的递补，如未按要求提供则按废标处理。评标委员会审查时必须核验

有关证明和证件的原件（资质证书、身份证原件除外）。

2、投标人中标后必须由投标时提供的项目管理人员持证按实到场上岗，

所有项目管理人员均不得更换。如投标人擅自更换项目管理人员或不能持证

并实际到场上岗，则招标人有权取消其中标资格并中止合同，没收投标保证

金和履约保证金，且列入不诚信单位，并按有关规定实行不诚信记录公示。

3、投标单位须承诺项目经理每月在施工现场的时间不得少于24天，技术

负责人每月在施工现场的时间不得少于24天，且项目经理和技术负责人每天

必须到业主指定地点签到，并声明一旦违背承诺，将无条件接受招标人、行

业主管部门作出的取消中标资格、没收投标保证金、解除合同并没收其履约

保证金，由区级相关部门列入不诚信名单。

4、根据最高人民检察院、住房城乡建设部、交通运输部、水利部《关于

7

条款号条款名称编列内容

在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》和《重庆市人民政府关于

印发重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法的通知》的规定，投标人应在

投标截止日前主动到企业所在地或业务发生地人民检察院查询其是否有行贿犯

罪纪录。(投标人在本项目招标公告发布之日至投标截止日任一天的查询报告

均为有效。查询报告时间为查询之日起的前两年)投标人收到《行贿犯罪档案

查询结果告知函》后，须将原件送交评标委员会，并将复印件加盖本单位章后

装入投标文件资格审查部分。原件待评标结束后返还投标人。投标截止日前二

年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件

规定的期限内不得参与投标。招标人应在中标公示发布之日起两个工作日内，

到当地人民检察院对前三名中标候选人有无行贿记录进行核查。发现有行贿犯

罪纪录的，取消其中标资格，并依法追究相应责任。招标人收到的《行贿犯罪档案

查询结果告知函》原件应报建设行政主管部门监督机构备案，纳入招投标存档资

料。

是否接受联回不接受

1.4.2

合体投标口接受，应满足下列要求：

目不组织，由投标人自行踏勘。

1.9.1踏勘现场口组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

回不召开

1.10.1投标预备会口召开，召开时间：

召开地点：

1.11分包G3不允许

构成招标文招标人发出的答疑及补遗书，请随时关注重庆市政府采购网和

2.1件的其他材九龙坡区公共资源综合交易网(http:〃www.cqjlpggzyzhjy.gov.cn/cqjl/)

料,避免遗漏相关补遗、答疑信息。

1、投标人对采购文件中特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及

投标人质疑评审细则有异议的，应主要向采购人以书面形式提出质疑，其他问题可向区公

2.2.1招标文件的共资源综合交易中心提出质疑。

截止时间2、投标人对招标文件提出质疑，应在招标文件发布之日起七个工作日内以

书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

8

条款号条款名称编列内容

采购人对招

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作

2.2.2标文件答疑

出答复。

的时间

招标人对招

补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间

2.2.3标文件进行

至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

补遗

投标开始和投标开始时间：2017年9月22日9时15分（北京时间）

2.3

截止时间投标截止时间：_2017—年9月22日10时00分（北京时间）

构成投标文

3.1件的其他材投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

料

1、本工程采用工程量清单计价。工程量清单采用综合单价计价。投标人

应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、重庆市相关工程量

清单计价规则及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建

设工程计价依据的通知》（渝建发（2016）35号）、本须知和第四章“工程量

清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附

表1.3.1项中所述的本工程招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在

工程量清单中提出的单价或总价为依据。

2、投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总

价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包

括在工程量清单其他子目的单价和总价中。

3.2投标报价

3、［提示：在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第

16条的规定不予调整。］

4、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，或有工程量清单漏

项，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以

补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5、招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等）数

量和计量单位，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。

6,本工程将设置最高限价，最高限价50500000元。投标人的投标报价（

投标总报价、清单项目综合单价）均不得超过最高限价，其中含措施费23593

02.11元。否则，将被认定为废标。（本项目实行全清单限价）

9

条款号条款名称编列内容

7、投标报价范围：各投标人对招标人提供的工程量清单，结合施工图纸

进行报价，施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准。

8、报价原则：本招标工程由投标单位以招标文件、合同条件、工程量清

单、本次招标范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准、《重庆市建

设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《建设工程工程量清单计价规范

》(GB50500-2013)《重庆市装饰工程计价定额》(CQZSDE-2008)、《重

庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-2008)、2008年《重庆市建筑工程计价定

额》(CQJZDE-2008)、《重庆市房屋修缮工程计价定额》(CQXSDE-2008)、

《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)、重庆市市政工程计价定额》

(CQSZDE-2008)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》(CQPSDE-

2008)、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程

计价依据的通知》(渝建发［2016］35号)相关配套文件为依据，由投标人结合

自身实力、市场行情自主合理按招标人发出的工程量清单进行报价。投标报价

应包括完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利

润、检测费、风险费用、措施费(含易撒漏物资密闭运输的费用、弃渣费)、

规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。招标人除此以外

不支付其它费用。

9、措施项目费清单：包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清

单两部分。

9.1施工组织措施项目清单：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投

标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并

结合本工程的实际情况和重庆市建设工程费用定额(CQFYDE-2008)规定自

行进行报价，但组织措施费费率不得超重庆市建设工程费用定额(CQFYDE-2

008)、渝建发［2014|25号文、渝建发［2014J26号、渝建发［2014］27号等相关文

件规定，否则结算时按不超过该标准计取。如果漏项或不报价或报价为零，视

为已包含在其他项目清单综合单价内。施工组织措施以中标人投标报价时的施

工组织措施项目清单报价包干使用(安全文明施工费除外)，不再另行计算其

它费用，安全文明施工费按照渝建发［2014］25号文执行。

9.2施工技术措施项目清单：

9.2.1技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工

程的实际情况结合自身施工组织设计自主报价，包干使用，结算时不再调整；

中标后也不因工程量调增或施工方案、施，1•序、顺序的改变而调整。

922技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单

10

条款号条款名称编列内容

位列项的项目(如果有)，投标人必须按招标人给出的施工技术措施项目清单

进行报价，不得擅自变改招标人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目

编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实

质性响应，其投标文件按废标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单

价不作调整，工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013

)规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

10、工程量清单中的项、量、综合单价：

10.1除招标人对清单工程量主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人在

编制投标报价时不得擅自改变招标人提供的分部分项工程量清单中的项目编码

、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件

不作实质性响应，其投标文件按废标处理。

10.2投标人应对工程量清单中所列工程数量进行核算。若对工程数量有疑

异，应在规定时间提出质疑要求招标人进行核查，招标人视核查结果决定是否

发出书面更改通知。各投标人不得随意更改工程数量，否则按废标处理。

10.3本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容

是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050

0-2013),《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》(2013)中相应项目

编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁

止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作。

其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、

利润、风险费用等除税金、措施费(含安全文明施工费和竣工档案编制费)、

规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、

义务、一般风险及相应的费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整。

10.4投标人只有严格按招标人提供的《工程量清单》和2013版工程量清单

格式进行所有项目报价，并且必须提供每项分部分项工程量清单和施工技术措

施项目清单的综合单价分析表(投标时只提供电子版EXCEL格式)，才能视为

总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对招标文件不作实质性响应，

其投标文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在

分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内

容，招标人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因招标人原因需要对报

价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，招标人将按投标报价时

11

条款号条款名称编列内容

计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结

算价中扣除。

10.5本工程量清单中“项目特1征及主要工程内容”描述不作为投标报价的

唯一依据，投标人应根据分部分项一工程量清单计价表中“项目特征和主要工程

内容”的描述结合招标文件中的投7尿人须知、通用合同条款、专用合同条款、

技术标准和要求、施工设计图纸和1时现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定

报价。

11、材料、设备采购及报价

11.1本工程所需的全部材料、也史备由各投标人参照重庆市建设工程造价总

站主办的《重庆工程造价信息》2017年第7期公布的信息价并结合市场行情以

及投标人的自身实力自主报价，承-怛材料、设备价格涨价风险，中标后材料、

设备价格均不作调整。

11.2本工程所需的主要材料（设）备须采用下表推荐品牌（厂家）的产品或采

用与之相当的品牌（厂家）的产品若中标人选用与之相当的品牌（厂家）的

产品，应在采购前十四日内将所采,囱材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量

等级等指标以书面形式通知招标人招标人收到中标人的书面报告后十四日内

予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。

招标人认为中标人所使用的材料（发备）品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范

要求（以设计和监理的书面意见为，隹），不能适用于本工程，招标人有权按下

表中约定的该材料（设备）品牌中:f旨定一种。

序号材料名称推荐品牌（厂家）备注

1乳胶漆多乐士、立邦、华润、大宝

2矿棉板阿姆斯壮、星版、大建15厚、HR95

诺贝尔、冠军、马可波罗、

3地墙破

欧神诺

4实木地板/复合地板老缅、安信、大自然

6木面/木工板/夹板天京、五木、兔宝宝E1级

阿姆斯壮、拉法基、

7石膏板/轻钢龙骨

泰山、龙牌

8门美心、大川、盼盼

西铝、拓得利、维斯能、

9铝材、铝格栅

三星

12

条款号条款名称编列内容

10成品玻璃隔断/玻璃康的沃、卡德尔、海德林纳

11电线鸽牌、泰山、宇邦

品上、雷士、欧普、三雄极

12灯具

光

13卫生洁具TOTO,科勒、美标

注：本项目建筑智能化主要设备产品须具备同一性，详见第六章。

11.3智能弱电产品推荐品牌见附件。

12、人工费

本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息

》2017年第?期公布的市场人工指导价，由各投标人结合市场行情自主测算计

入相应综合单价中，中标后不再调整。

13、本工程建设工程竣工档案编制费、企业管理费和组织措施费分别按渝

建发［2014J26号、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整

建设工程计价依据的通知》(渝建发(2016)35号)、渝建发［2014］27号文件

要求并结合企业实力和管理水平自主进行报价。

14、规费：按照《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)规定的

费率进行取费，不得浮动。

15、税金：按《重庆市乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设

工程计价依据的通知》(渝建发(2016)35号)规定计算.

16、其他说明：

16.1本工程所涉及专项验收，承包人需提前准备好附合验收机构或组织所

要求的资料，并负责通过验收，相关费用，自行负责。

16.2土石方外运或借土回填或建筑工地垃圾外运(如果有)必须执行重庆

市政府2004年164号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》、重

庆市建委渝建发［2009J13号文关于施工扬尘控制的相关规定和《九龙坡区建筑

垃圾运输车辆管理工作方案》的相关规定。

16.3承包人必须按国家和地方有关规定要求购买的保险，所需的一切费用

按《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)及重庆市建委颁发的相关

配套文件等规定并摊入工程的相关报价中，发包人不单独支付。如果因中标人

未按要求投保而受到损失时，中标人应承担一切责任。

16.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置对施工影响、地质情况、

进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的

情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不获批准。

13

条款号条款名称编列内容

16.5投标人应根据招标人提供的施工图（如有）及工程量清单进行核算，

工程量清单如果有项目漏项，工程量错误等情况，投标人应在本招标文件规定

的时间内提出质疑，否则视同投标人已接受相关情况，本次投标报价已包含本

工程施工图示范围内所有项目的造价。

16.6该项目位于居民区，与周边商业经营用户和公用设施单位联系紧密，

若施工过程造成周边商业经营用户和公用设施单位停工损失，其损失由中标单

位与周边经营用户和公用设施单位自行协商解决，招标人不承担任何责任；因

未及时协调解决周边经营用户和公用设施单位等事宜而造成的工期延误，中标

方承担相应工期延误的责任。

16.7因条件限制，该项目部分楼层将存在办公期间进行施工作业的情况，

施工现场需严格控制施工噪音、粉尘等情况，投标人需充分考虑，合理安排作

业时间。

16.8该项目存在总体承包分部实施，且工期较长，施工中要保确招标单位

正常办公，需要投标人作好科学合理施工组织实施计划。

16.9本项目智能化系统工程完工后，发包人按不低于工程量10%指定抽检

项目或部位，投标人按发包人报检的项目或部位作福绿克（fluke）检测报告交

发包人。如抽检有一处不合格，则需对智能化系统工程全部内容进行检测，相

关检测费用由投标人自行测算，并包含在投标报价中。实际实施过程中，招标

人将不再另行支付该费用。

16.10根据渝建［2015］420号文，质量检测业务应由建设单位委托，投标单

位在投标报价中，可不考虑此项费用（但应由投标人承担的相关材料送检、试

验、检测费投标人必须考虑）。投标单位在中标后需严格按照渝建［2015］420

号文件执行。

16.11本工程招标人有权委托第三方进行分阶段验收和工程竣工验收。

17、安全文明施工费用

17.1根据《关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规

定〉的通知》（渝建发［2014］25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文

明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

17.2安全文明施工“定额费用”已在相应定额和费用中包括，不再单独计算。

17.3安全文明施工费用列入“措施项目汇总表''中对应子目中，汇总时列入

“单位工程投标报价汇总表”计入投标报价。本工程安全文明施工费用由投标人

根据渝建发［2014J25号和渝建发（2016）35号文件规定标准计算，暂定金额为

1124372.61元,《投标函》及工程量清单报价中的安全施工费必须按

14

条款号条款名称编列内容

暂定金额填报，不得浮动。结算时按照渝建发[2014]25号和渝建发（2016）35

号文件之规定标准计取。若安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

18、工伤保险费按渝人社发（2015）197号文件执行。

19、出渣至渣场费用、施工用水、用电费用、脚手架拆除及安全防护费、

成品和半成品保护费、所有材料运输费及二次转运费。

20、本工程施工必须保证施工区域内小区居民的正常生活，并做好安全维

护和警示措施。承包人编制的施工组织方案和安全施工措施需得到监理单位的

审查、认可，并严格按照审定的施工组织方案实施。由此而产生的所有费用，

已包含在投标报价的有关措施项目中，一旦中标，包干使用，结算时不作调整。

21、投标人递交的投标文件中出现本招标文件中约定的投标报价、结算原

则及其他无效投标情况等的相关内容，如评标时未发现，在中标后采购人按最

有利于采购人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果，如不接受采

购人有权取消授标或终止合同，同时没收投标保证金，并对合格工程支付70%

的工程款。

特别提示：

拆除后的废旧物资由招标人回收处理，中标人不得据为己有,并且在招标人