建设工程施工合同定额结算优惠2024年

建设工程施工合同定额结算优惠2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同责任第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模与内容第四章：合同价格4.1工程预算4.2价格调整机制4.3优惠条件及结算方式第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整与控制5.3进度延误责任第六章：质量与安全6.1工程质量标准6.2安全生产要求6.3质量与安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备提供与维护7.3材料与设备变更第八章：工程变更8.1变更申请与审批8.2变更费用计算8.3变更对工程的影响第九章：工程验收9.1验收标准与程序9.2验收不合格处理9.3验收合格后的权益第十章：工程结算10.1结算流程10.2结算争议解决10.3结算文件与凭证第十一章：违约责任11.1违约定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿第十二章：合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同终止后的处理第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3法律适用与管辖第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同生效条件14.5合同附件与补充协议第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，并达到双方约定的质量标准和工程进度。1.2合同适用范围本合同适用于______（工程名称）的建设工程施工活动，包括但不限于施工准备、施工过程、工程验收及后续服务等。1.3合同解释本合同的解释应遵循公平、诚实信用的原则，对合同条款的理解发生争议时，应按照合同的目的和工程实际情况进行解释。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方权利甲方有权监督乙方的施工进度和工程质量，有权要求乙方按照合同约定进行施工，并有权对不符合合同要求的工程提出整改要求。2.1.2甲方义务甲方应按照合同约定支付工程款项，提供必要的施工条件，并协助乙方解决施工过程中出现的问题。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方权利乙方有权按照合同约定收取工程款项，有权要求甲方提供施工所需的条件，并有权对甲方未履行合同义务提出异议。2.2.2乙方义务乙方应按照合同约定的工程质量标准和进度要求进行施工，保证工程安全，并在施工过程中遵守甲方的合理要求。2.3双方共同责任甲乙双方应共同遵守国家有关建设工程施工的法律法规，共同维护施工现场的安全和秩序，共同处理施工过程中出现的紧急情况。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点本工程地点位于：______。3.3工程规模与内容本工程规模为：______平方米，工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。第四章：合同价格4.1工程预算本工程预算总额为：元（大写：），该预算包括了工程直接费用、间接费用、利润及税金等。4.2价格调整机制如遇国家政策调整、市场材料价格波动等不可预见因素，双方应根据实际情况协商调整工程价格。4.3优惠条件及结算方式4.3.1优惠条件乙方在满足甲方工程质量及进度要求的前提下，甲方可给予乙方一定的优惠条件，具体优惠额度为：______%。4.3.2结算方式工程款项的结算方式为：______。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方的要求和工程实际情况，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2进度调整与控制如遇特殊情况需调整工程进度，乙方应及时通知甲方，并提出调整方案，经甲方同意后方可实施。5.3进度延误责任如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任；如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应给予乙方相应的补偿。第六章：质量与安全6.1工程质量标准本工程的质量标准应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。6.2安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全，防止事故发生。6.3质量与安全事故处理如发生质量或安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时通知甲方，双方应共同协商解决。第七章：材料与设备7.1材料供应与验收甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责材料的验收工作，并确保材料符合工程质量要求。7.2设备提供与维护乙方应提供施工所需的机械设备，并负责设备的维护和保养，确保设备的正常运行。7.3材料与设备变更如因工程需要变更材料或设备，双方应协商一致，并按照变更后的方案执行。第八章：工程变更8.1变更申请与审批任何一方如需对工程内容进行变更，应提前______天以书面形式向对方提出变更申请，经双方协商一致并签署书面变更协议后方可实施。8.2变更费用计算变更工程内容所引起的费用增减，由双方根据实际工程量和合同约定的计价方式进行计算，并作为合同价格的一部分。8.3变更对工程的影响变更可能对工程进度、质量和成本产生影响，双方应共同评估变更的影响，并在变更协议中明确相应的责任和义务。第九章：工程验收9.1验收标准与程序工程验收应按照国家及行业相关标准进行，具体验收标准为：。验收程序包括：。9.2验收不合格处理如工程验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，并承担由此产生的费用。9.3验收合格后的权益工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余工程款项，乙方应向甲方交付工程，并提供相应的工程保修服务。第十章：工程结算10.1结算流程工程竣工后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后______天内完成审核，并与乙方进行结算。10.2结算争议解决如双方在结算过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。10.3结算文件与凭证结算时应提交的文件和凭证包括但不限于：工程量清单、变更协议、验收报告等。第十一章：违约责任11.1违约定义任何一方未履行或未完全履行合同义务，或履行合同义务不符合约定的，视为违约。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失和合理的预期利益损失。11.3违约赔偿违约赔偿的金额应根据违约行为的性质、严重程度和给对方造成的损失来确定。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。12.2合同解除条件如遇不可抗力或其他合同约定的情形，双方可协商解除合同。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理合同终止后的善后事宜。第十三章：争议解决13.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议；协商不成时，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。13.2争议解决程序争议解决应遵循以下程序：______。13.3法律适用与管辖本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用______法律。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同签订时间为：______14.3签订地点本合同签订地点为：______14.4合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.5合同附件与补充协议本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、报价单等。本合同的任何补充协议均应以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的合同中，合同的执行和管理往往涉及多个参与方，包括但不限于甲方、乙方以及其他相关利益方。为了确保合同的顺利执行和各方权益的保护，特制定以下附件条款及说明：一、附件条款1.1多方协调机制1.1.1成立项目协调小组为确保工程顺利进行，各方应共同成立项目协调小组，负责协调各方之间的工作关系，解决施工过程中出现的问题。1.1.2定期会议制度项目协调小组应定期召开会议，讨论工程进展情况，评估工程质量和安全，以及处理其他相关事宜。1.2工程变更管理1.2.1变更提议任何一方提出工程变更提议时，应提交详细的变更方案，并说明变更的原因、预期效果及可能产生的影响。1.2.2变更审批变更提议需经过项目协调小组的讨论和审批，未经审批的变更不得实施。1.3质量与安全监督1.3.1质量监督项目协调小组应定期对工程质量进行检查，确保工程符合合同约定和国家相关标准。1.3.2安全监督项目协调小组应监督施工现场的安全生产，确保施工人员的安全和健康。1.4工程验收与交付1.4.1验收程序工程验收应按照合同约定的程序进行，项目协调小组应参与验收过程，并对验收结果进行确认。1.4.2交付条件工程交付前，项目协调小组应确保工程满足交付条件，包括但不限于工程质量、安全标准和功能要求。1.5合同争议解决1.5.1争议调解项目协调小组应首先尝试调解合同执行过程中出现的争议。1.5.2争议仲裁如调解不成，争议可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。二、附件说明2.1附件的法律效力本附件作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。任何对附件的修改和补充，均需经过各方协商一致，并以书面形式确认。2.2附件的执行各方应严格按照附件条款执行，任何违反附件条款的行为，均视为违约，违约方应承担相应的违约责任。2.3附件的修改与补充2.3.1修改条件在合同执行过程中，如遇特殊情况需要修改附件条款，应由项目协调小组提出，并经各方协商一致后进行修改。2.3.2补充协议对于附件中未尽事宜，各方可签订补充协议，补充协议应与本附件具有同等法律效力。2.4附件的解释权本附件的解释权归项目协调小组所有，任何对附件条款的解释均应以项目协调小组的解释为准。三、附件的生效与终止3.1附件的生效本附件自各方授权代表签字盖章之日起生效，与主合同同时生效。3.2附件的终止本附件的终止与主合同的终止同步，除非各方另有书面约定。四、其他4.1附件的保管本附件由项目协调小组负责保管，并确保各方能够随时查阅。4.2附件的保密各方应对附件内容保密，未经项目协调小组同意，不得向无关第三方泄露。4.3附件的公示项目协调小组应在适当的时候和地点公示附件内容，以确保各方的知情权。通过以上附件条款及说明，旨在为多方主导的合同提供一个更加明确、公正和高效的执行和管理框架，确保合同目标的顺利实现和各方权益的保护。附件及其他补充说明一、附件列表：工程图纸及技术规范施工进度计划表工程预算及报价单质量保证书安全生产协议变更申请及审批流程图工程验收标准及程序项目协调小组会议记录争议解决协议书合同变更与解除协议书二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款项未按合同约定的工程进度和质量标准完成施工未遵守安全生产规定，导致安全事故的发生未经协商一致擅自变更合同内容未按合同约定提供必要的施工条件或协助未按合同约定进行工程验收或交付未按合同约定处理争议违约行为的认定应由项目协调小组根据合同条款和实际情况进行判断，并出具书面认定书。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。仲裁：指双方在合同中约定的，将争议提交给第三方仲裁机构进行裁决的争议解决方式。调解：指由第三方协助双方通过协商解决争议的过程。诉讼：指将争议提交给法院，由法院依法进行审理和裁决的争议解决方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，双方应首先通过协商解决。调解：协商不成时，可请求项目协调小组进行调解。仲裁：调解不成时，可依据合同约定的仲裁条款，将争议提交至仲裁机构进行仲裁。诉讼：仲裁不成或合同未约定仲裁条款时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。合同变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。合同解除程序：合同可依据合同约定的条件解除，解除合同需以书面形式通知对方。合同终止后事宜：合同终止后，双方应按照合同约定和实际情况，妥善处理合同终止后的善后事宜，包括