住宅家装合同范本

住宅家装合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________营业执照号码：____________________公司地址：____________________联系电话：____________________一、工程概况1.工程地点：____________________2.工程内容及做法（详见附件：工程预算表及施工图纸）3.工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。（1）乙方包工、包料；（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；（3）乙方包工、甲方包料。二、工程期限1.开工日期：______年______月______日2.竣工日期：______年______月______日3.总工期：______天三、工程价款及支付方式1.工程总价为人民币：______元（大写：____________________元整）。此价款为双方确认的预算价格，如工程内容和工程量发生变化，价款相应调整。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币：______元；（2）水电改造完成，木工进场前，甲方支付工程总价的______%，即人民币：______元；（3）油漆工进场前，甲方支付工程总价的______%，即人民币：______元；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付工程总价的______%，即人民币：______元；（5）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付，即人民币：______元。四、材料供应1.甲方提供的材料、设备（详见附件：甲方提供材料、设备明细表），应按时送达现场，并与乙方办理交接手续。2.乙方提供的材料、设备（详见附件：乙方提供材料、设备明细表），应符合国家标准和环保要求，并向甲方提供产品合格证明和环保检测报告。五、工程质量及验收2.双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后______日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。六、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方______元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______%支付违约金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方______元违约金。3.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。七、质保期1.本工程质保期为______年，自竣工验收合格之日起计算。2.在质保期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修或更换。但因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏除外。八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：____________________签订日期：______年______月______日乙方（签字/盖章