注册监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案解析八

注册监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案解析(8)

(1/30)单项选择题

第1题

下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是o

A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

下一题

(2/30)单项选择题

第2题

建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同

决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

上一题下一题

(3/30)单项选择题

第3题

工程建设涉及的主要险种中,是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括

道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.机器损坏险

D.人身意外伤害险

上一题下一题

(4/30)单项选择题

第4题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工o

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

上一题下一题

(5/30)单项选择题

第5题

某项目采用评标价法评标，中标候选人前两位投标人：甲报价800万元，评标价780万元;

乙报价760万元，评标价840万元，则0

A.中标人为甲，合同价为780万元

B.中标人为甲，合同价为800万元

C.中标人为乙，合同价为760万元

D.中标人为乙，合同价为840万元

上一题下一题

(6/30)单项选择题

第6题

抵押与质押的区别主要在于0

A.债权人是否有优先受偿权

B.担保财产是否为第三人的财产

C.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

D.担保财产是否转移占有

上一题下一题

(7/30)单项选择题

第7题

我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是o

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

上一题下一题

(8/30)单项选择题

第8题

设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，

应将被授权监理人员的通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

上一题下一题

(9/30)单项选择题

第9题

按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按

顺序解释。

A.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同协议书

C.合同协议书、中标通知书、己标价的工程量清单

D.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

上一题下一题

(10/30)单项选择题

第10题

委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。

试验机构的人员应接受的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

上一题下一题

(11/30)单项选择题

第11题

施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

上一题下一题

(12/30)单项选择题

第12题

同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

上一题下一题

(13/30)单项选择题

第13题

根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是o

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

上一题下一题

(14/30)单项选择题

第14题

建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照履行。

A.履行合同时工程所在地的市场价格

B.履行合同时工程造价管理部门发布的价格

C.订立合同时承包人所在地的市场价格

D.订立合同时工程所在地的市场价格

上一题下一题

(15/30)单项选择题

第15题

某项目钢材采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方

为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停

工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

上一题下一题

(16/30)单项选择题

第16题

下列选项中，属于设计合同履行中设计人的责任。

A.设计交底

B.提供设计依据资料

C.外部协调工作

D.遵循合理设计周期的规律

上一题下一题

(17/30)单项选择题

第17题

设计合同履行过程中，不属于发包人责任的是。

A.解决施工中出现的问题

B.外部协调工作

C.提供必要的现场工作条件

D.保护设计人的知识产权

上一题下一题

(18/30)单项选择题

第18题

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

上一题下一题

(19/30)单项选择题

第19题

下列合同中，合同法律关系客体属于物的是o

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

上一题下一题

(20/30)单项选择题

第20题

在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响

应，其投标将被否决。

A.单价计算结果与总价不一致

B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.无法定代表人的签字和盖章

上一题下一题

(21/30)单项选择题

第21题

建设工程施工合同履行中，施工图纸经过审核签认后，在合同约定的日期前发放给承

包人。

A.承包人

B.设计单位

C.业主

D.工程师

上一题下一题

(22/30)单项选择题

第22题

2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价

的20%。发包人于2014年2月25日支付20万定金，设计人于2014年2月26日收到20

万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计

资料，则设计单位实际应该收取的设计费为

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

上一题下一题

(23/30)单项选择题

第23题

关于公开招标的表述，不正确的是。

A.由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大

B.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价

C.由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风

险

D.招标人可以在较广的范围内选择中标人

上一题下一题

(24/30)单项选择题

第24题

由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用。

A.即时买卖合同

B.非即时买卖合同

C.材料采购合同

D.自由买卖合同

上一题下一题

(25/30)单项选择题

第25题

美国AIA合同文本中，B系列代表0

A.雇主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

上一题下一题

(26/30)单项选择题

第26题

根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合

同时o

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

上一题下一题

(27/30)单项选择题

第27题

《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围一致，其中是错误

的。

A.联动无负荷试车，由承包人组织试车

B.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

C.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字的，承包人可以继续施工

D.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

上一题下一题

(28/30)单项选择题

第28题

管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是。

A.理论换算法

B.经验鉴别法

C.查点法

D.衡量法

上一题下一题

(29/30)单项选择题

第29题

某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是O

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.保险工程在工地上动工

上一题下一题

(30/30)单项选择题

第30题

根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定,处理施工过程中有关问题时应保持的态度。

A.公开

B.公平

C.公正

D严谨

上一题下一题

(1/16)多项选择题

第31题

在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

上一题下一题

(2/16)多项选择题

第32题

申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料有o

A.申请鉴证经办人的资格证明

B.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书

C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件

D.有关专项许可证的正本或者副本

E.合同副本

上一题下一题

(3/16)多项选择题

第33题

在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有。

A.保护设计人的知识产权

B.完成施工中出现的设计变更

C.提供设计人在现场的工作条件

D.负责设计人与承包人的工作协调

E.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

上一题下一题

(4/16)多项选择题

第34题

建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有

A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的

B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的

D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的

E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的

上一题下一题

(5/16)多项选择题

第35题

下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补

偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向

工程师提交索赔报告

D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商

的名义向工程师提交索赔报告

E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商

的名义向业主提交索赔报告

上一题下一题

(6/16)多项选择题

第36题

下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有。

A.增加设计变更

B.可以缩短建设周期

C.单一的合同责任

D.一般采用较高的质量标准

E.有利于发包人对承包人的监督和检查

上一题下一题

(7/16)多项选择题

第37题

设备采购合同中，设备的检验和测试可以在进行。

A.卖方驻地

B.买方驻地

C.交货地点

D.设备最终目的地

E.设备生产地

上一题下一题

(8/16)多项选择题

第38题

采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可

能的原因有»

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.承包商原因导致的工程返工

E.承包商拖期竣工的赔偿

上一题下一题

(9/16)多项选择题

第39题

工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

上一题下一题

(10/16)多项选择题

第40题

以代理权产生的依据不同，可将代理分为o

A.委托代理

B.转代理

C.法定代理

D.无权代理

E.指定代理

上一题下一题

(11/16)多项选择题

第41题

依据《合同法》的规定，有关承担违约责任中继续履行的说法，正确的是。

A.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行

B.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬

C.承担赔偿金或者违约金责任不能免除当事人的履约责任

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务

E.特别是金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替

代履行

上一题下一题

(12/16)多项选择题

第42题

发包人应提供的勘察依据文件和资料包括。

A.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图

D.提供地震安全性评价和环境评价

E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

上一题下一题

(13/16)多项选择题

第43题

关于承担违约责任中赔偿损失的叙述，正确的是o

A.损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失

B.赔偿损失是承担违约责任的主要方式

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担

D.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

E.违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式

上一题下一题

(14/16)多项选择题

第44题

按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

上一题下一题

(15/16)多项选择题

第45题

关于格式条款的说法，正确的有o

A.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的

B.格式条款中不允许出现免除提供方责任的条款

C.格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制其责任的条款

D.格式条款提供方应按对方要求对限制其责任的条款予以说明

E.格式条款提供方无权对限制其责任的条款进行说明

上一题下一题

(16/16)多项选择题

第46题

发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.不存在有可能损害公共利益的其他影响

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计依据的勘察资料和数据完整、正确

E.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范

上一题交卷

交卷

答题卡

答案及解析

(1/30)单项选择题

第1题

下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。

A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是招标方式。本题要求的是邀请招标，故不需要发布招标

公告和设置资格预审程序。

下一题

(2/30)单项选择题

第2题

建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同

决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是建设工程合同的特征。合同主体的严格性主要体现在：

承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。

上一题下一题

(3/30)单项选择题

第3题

工程建设涉及的主要险种中，是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括

道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.机器损坏险

D.人身意外伤害险

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(4/30)单项选择题

第4题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工o

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一

般情况下承包人不参与此项试车。如果发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试

车时予以配合,应征得承包人同意,另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责。

上一题下一题

(5/30)单项选择题

第5题

某项目采用评标价法评标，中标候选人前两位投标人：甲报价800万元，评标价780万元;

乙报价760万元，评标价840万元，则.

A.中标人为甲,合同价为780万元

B.中标人为甲,合同价为800万元

C.中标人为乙,合同价为760万元

D.中标人为乙,合同价为840万元

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析:

上一题下一题

(6/30)单项选择题

第6题

抵押与质押的区别主要在于

A.债权人是否有优先受偿权

B,担保财产是否为第三人的财产

C.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

D.担保财产是否转移占有

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(7/30)单项选择题

第7题

我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是

A,施工合同的发包人

B,施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是建筑工程一切险。在国外，建筑工程一切险投保人一般

是承包人。我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设

工程办理保险，支付保险费用。

上一题下一题

(8/30)单项选择题

第8题

设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，

应将被授权监理人员的通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

参考答案：C您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。总监理工程

师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权

监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

上一题下一题

(9/30)单项选择题

第9题

按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按

顺序解释。

A.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同协议书

C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

参考答案：C您的答案：未作答

答案解析：［解析］合同文件解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投

标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工

程量清单；⑨其他合同文件一一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的

洽商协议属于合同协议书的补充文件。

上一题下一题

(10/30)单项选择题

第10题

委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。

试验机构的人员应接受的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(11/30)单项选择题

第11题

施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式，必须写明的是。

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则

参考答案：C您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(12/30)单项选择题

第12题

同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于己登记的受偿

参考答案：C您的答案：未作答

答案解析：本题考核的是抵押权的实现。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖

抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：(1)抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；

顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记

的，按照债权比例清偿。

上一题下一题

(13/30)单项选择题

第13题

根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是o

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清

单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付

结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

上一题下一题

(14/30)单项选择题

第14题

建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明，则应按照履行。

A.履行合同时工程所在地的市场价格

B.履行合同时工程造价管理部门发布的价格

C.订立合同时承包人所在地的市场价格

D.订立合同时工程所在地的市场价格

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(15/30)单项选择题

第15题

某项目钢材采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方

为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停

工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析：［解析］不能供货时，施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急

采购不能供应部分的货物而受到的价差损失也应由违约金得到补偿。若违约金不足以偿付采

购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失得到合理补偿。

上一题下一题

(16/30)单项选择题

第16题

下列选项中，属于设计合同履行中设计人的责任。

A.设计交底

B.提供设计依据资料

C.外部协调工作

D.遵循合理设计周期的规律

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题涉及的考点是设计交底。设计人按合同规定时限交付设计资料及

文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题

和参加竣工验收。

上一题下一题

(17/30)单项选择题

第17题

设计合同履行过程中，不属于发包人责任的是。

A.解决施工中出现的问题

B.外部协调工作

C.提供必要的现场工作条件

D.保护设计人的知识产权

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(18/30)单项选择题

第18题

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(19/30)单项选择题

第19题

下列合同中，合同法律关系客体属于物的是o

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的

客体，如借款合同等。

上一题下一题

(20/30)单项选择题

第20题

在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响

应，其投标将被否决。

A.单价计算结果与总价不一致

B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.无法定代表人的签字和盖章

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是评标的实质性响应。选项A属于可更正错误；选项B属

于技术角度的没有实质性响应；选项C是进行了实质性响应的情形。

上一题下一题

(21/30)单项选择题

第21题

建设工程施工合同履行中，施工图纸经过审核签认后，在合同约定的日期前发放给承

包人。

A.承包人

B.设计单位

C.业主

D.工程师

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考核的是发包人提供的图纸。施工图纸经过工程师审核签认后，

在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。

上一题下一题

(22/30)单项选择题

第22题

2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价

的20%。发包人于2014年2月25日支付20万定金，设计人于2014年2月26日收到20

万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计

资料，则设计单位实际应该收取的设计费为

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件

的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的2%。。发包人应在合同签订3天内支付定

金，所以设计人延误交付并不是设计人自身原因导致的，不应减收设计费。

上一题下一题

(23/30)单项选择题

第23题

关于公开招标的表述，不正确的是。

A.由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大

B.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价

C.由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风

险

D.招标人可以在较广的范围内选择中标人

参考答案：C您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(24/30)单项选择题

第24题

由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用。

A.即时买卖合同

B.非即时买卖合同

C.材料采购合同

D.自由买卖合同

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(25/30)单项选择题

第25题

美国AIA合同文本中，B系列代表0

A.雇主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：本题考核的是美国AIA合同文本。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准

合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括传统模式、CM模式、设计一建造

模式和集成化管理模式。A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以

及总承包商与分包商之间合同的文本；B系列：雇主与建筑师之间合同的文本；C系列：建

筑师与专业咨询机构之间合同的文本；D系列：建筑师行业的有关文件；E系列：合同和办

公管理中使用的文件。

上一题下一题

(26/30)单项选择题

第26题

根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合

同时o

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核

发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对

于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款:

无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。

上一题下一题

(27/30)单项选择题

第27题

《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围一致，其中是错误

的。

A.联动无负荷试车，由承包人组织试车

B.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

C.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字的，承包人可以继续施工

D.由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(28/30)单项选择题

第28题

管材等各种定尺、倍尺的金属材料在进行现场交货检验时应采用的方法是。

A.理论换算法

B.经验鉴别法

C.查点法

D.衡量法

参考答案：A您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(29/30)单项选择题

第29题

某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是O

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.保险工程在工地上动工

参考答案：D您的答案：未作答

答案解析：［解析］建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的

材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合

格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

上一题下一题

(30/30)单项选择题

第30题

根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定,处理施工过程中有关问题时应保持的态度。

A.公开

B.公平

C.公正

D严谨

参考答案：B您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(1/16)多项选择题

第31题

在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

参考答案：AE您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是设计变更管理。施工中，工程师同意采用承包人的合理

化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。

上一题下一题

(2/16)多项选择题

第32题

申请合同鉴证，除了应当有当事人的申请外，还应当提供的材料有o

A.申请鉴证经办人的资格证明

B.签订合同的法定代表人的资格证明或者委托代理人的委托代理书

C.营业执照副本或者其他主体资格证明文件

D.有关专项许可证的正本或者副本

E.合同副本

参考答案：ABCD您的答案：未作答

答案解析：

上一题下一题

(3/16)多项选择题

第33题

在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有o

A.保护设计人的知识产权

B.完成施工中出现的设计变更

C.提供设计人在现场的工作条件

D.负责设计人与承包人的工作协调

E.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

参考答案：ACE您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是发包人的责任。设计合同履行过程中发包人的责任：(1)

提供必要的现场开展工作条件；(2)外部协调工作；⑶其他相关工作；⑷保护设计人的知识

产权；⑸遵循合理设计周期的规律。

上一题下一题

(4/16)多项选择题

第34题

建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有

A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的

B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的

D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的

E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的

参考答案：BCD您的答案：未作答

答案解析：［解析］招标过程中出现下列情形之一时，招标人在投标有效期内撤销或修改

其投标文件；②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规

定提交履约担保。

上一题下一题

(5/16)多项选择题

第35题

下列关于承包商对分包商索赔的处理办法中，正确的有。

A.因承包商原因使分包商受到损失的索赔，应提交工程师处理决定

B.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，先行给予分包商补

偿后，再向业主索赔

C.因业主原因使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商的名义向

工程师提交索赔报告

D.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以承包商

的名义向工程师提交索赔报告

E.因工程师的错误指令使分包商受到损失的索赔，承包商审查确认索赔成立后，以分包商

的名义向业主提交索赔报告

参考答案：CD您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是索赔管理。选项A错误，对于承包商原因造成的索赔，

工程师一般不参与处理；选项B错误，业主原因造成分包商损失，承包人应分析索赔事件后

向工程师提交索赔报告，若索赔成立，索赔款在业主给予承包商后，承包商再给予分包商；

选项E错误，索赔程序中，应当以承包商的名义就索赔事件向工程师递交索赔报告。

上一题下一题

(6/16)多项选择题

第36题

下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有。

A.增加设计变更

B.可以缩短建设周期

C.单一的合同责任

D.一般采用较高的质量标准

E.有利于发包人对承包人的监督和检查

参考答案：BC您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：

单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的

索赔。缺点：设计不一定是最优方案，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会

采用更高的质量标准；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

上一题下一题

(7/16)多项选择题

第37题

设备采购合同中，设备的检验和测试可以在进行。

A.卖方驻地

B.买方驻地

C.交货地点

D.设备最终目的地

E.设备生产地

参考答案：ACD您的答案：未作答

答案解析：［解析］本题考查的是设备采购合同的交付。检验和测试可以在卖方或其分包

人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。

上一题下一题

(8/16)多项选择题

第38题

采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可

能的原因有。

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.承包商原因导致的工程返工

E.承包商拖期竣工的赔偿

参考答案：ACE您的答案：未作答

答案解析：［解析］最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，

原因如下：①合同类型的特点；②可调价合同；③发生由业主承担责任的事件；④承包商的

质量责任；⑤承包商延误工期或提前竣工；⑥包含在合同价格之内的暂列金额。

上一题下一题

(9/16)多项选择题

第39题

工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括o

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候