2024合同模板建设工程施工合同条件

合同编号：__________甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自______年______月______日至______年______月______日。二、合同价格与支付2.1双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例，由双方在专用条款中约定。2.3乙方完成施工后，经甲方验收合格，甲方应当按照约定向乙方支付剩余合同价款。三、施工要求与标准3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2乙方应严格按照合同约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。四、违约责任4.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的________%。4.2甲方未按照约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付合同价款的________%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：________________注意事项：1.合同双方应确保填写的合同信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。2.双方在签订合应仔细阅读合同全文，确保了解合同条款和双方的权利义务。3.合同履行过程中，如遇争议，应及时沟通协商，寻求友好解决。4.双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。5.合同签订后，双方应严格按照约定履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。6.合同一方未履行或未完全履行合同义务的，对方有权要求违约方承担违约责任。7.合同双方应确保施工过程中的安全和质量，如有安全事故或质量问题，应立即采取措施予以解决。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求解决方案。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在合同履行过程中，如遇问题，应及时与对方沟通，寻求技术支持或专业咨询。4.对于合同一方未履行或未完全履行合同义务的情况，对方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方要求完成工程施工。3.法定代表人：指代表法人单位行使权利、履行义务的负责人。4.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。5.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务时，应支付给对方的经济赔偿。6.争议解决：指合同双方在履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.施工图纸：指用于指导施工的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。8.行业标准：指国家或行业组织制定的，针对某一行业或产品的技术规范、质量要求、检验方法等。9.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查、评估和认可。10.合同价款：指双方约定的，乙方完成工程所需的支付金额。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、基础设施建设等。2.适用于施工方具备相应资质和能力，且愿意承担工程施工义务的情况。3.适用于业主方需要按照一定工期、质量要求完成工程，并支付合同价款的情况。补充条款：1.施工范围和内容的具体描述。2.工程质量和验收标准。3.施工安全要求和管理。4.环境保护和文明施工。5.工期延误和违约责任。6.合同价款的支付方式和时间。7.材料和设备供应。8.工程变更和解除合同的条件。9.争议解决方式。10.其他双方认为需要补充的条款。附