2024版劳务分包合同的管辖

2024版劳务分包合同的管辖合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同范围1.3合同定义第二章：合同双方2.1分包方资质2.2总包方责任2.3分包方责任第三章：合同价款与支付3.1合同价款3.2付款方式3.3付款时间第四章：工程质量与验收4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期限第五章：工程进度与延期5.1工程进度计划5.2进度变更与调整5.3延期责任第六章：安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2环境保护措施6.3事故处理第七章：合同变更与解除7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3解除后的权利义务第八章：违约责任8.1违约定义8.2违约责任8.3赔偿范围第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2协商解决9.3法律途径第十章：合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3终止后的权利义务第十一章：其他条款11.1保密协议11.2知识产权11.3不可抗力签字栏：甲方（总包方）：代表签字：________签字日期：________乙方（分包方）：代表签字：________签字日期：________签订地点：________签订时间：________合同编号：______合同编号：______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在劳务分包项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到预期目标。1.2合同范围本合同涉及的劳务分包项目包括但不限于工程施工、材料供应、技术支持等。具体内容详见附件一。1.3合同定义本合同中所指的“工程”、“分包方”、“总包方”、“合同价款”等术语，具体定义详见附件二。第二章：合同双方2.1分包方资质分包方应具备相应的资质证书，并在签订本合同前向总包方提供相关证明文件。2.1.1资质证书分包方需提供有效的资质证书复印件，并保证其真实性。2.1.2资质审查总包方有权对分包方的资质进行审查，分包方应予以配合。2.2总包方责任总包方负责协调工程进度，确保工程按计划进行。2.2.1协调工程进度总包方应制定合理的工程进度计划，并及时通知分包方。2.2.2工程监督总包方有权对分包方的工程质量进行监督，并提出改进意见。2.3分包方责任分包方负责按照合同约定完成工程任务。2.3.1工程实施分包方应按照合同约定的时间、地点和方式实施工程。2.3.2质量保证分包方应保证工程质量符合合同约定的标准。第三章：合同价款与支付3.1合同价款合同价款为人民币______元，具体金额根据工程量和市场价格调整。3.1.1价款计算合同价款根据工程量清单和市场价格进行计算，具体计算方法详见附件三。3.1.2价款调整如遇市场价格波动，双方应协商调整合同价款。3.2付款方式付款方式为分期付款，具体付款节点和比例详见附件四。3.2.1预付款总包方应在合同签订后______天内支付合同价款的______%作为预付款。3.2.2进度款根据工程进度，总包方应按约定比例支付进度款。3.3付款时间付款时间应严格按照合同约定执行，任何一方不得无故拖延。3.3.1付款通知分包方应在达到付款节点后及时向总包方发出付款通知。3.3.2付款确认总包方应在收到付款通知后______天内确认付款金额，并完成付款。第四章：工程质量与验收4.1工程质量要求工程质量应符合国家相关标准和合同约定。4.1.1国家标准工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关国家标准。4.1.2合同标准工程质量还应符合本合同附件五中约定的具体标准。4.2工程验收标准工程验收应按照合同约定的标准和程序进行。4.2.1验收程序分包方应在工程完成后向总包方提交验收申请，总包方应在收到申请后______天内组织验收。4.2.2验收标准验收标准应符合合同附件六中约定的具体标准。4.3质量保证期限工程质量保证期限为工程验收合格后______年。4.3.1保证内容在质量保证期内，分包方应对工程出现的质量问题负责，并及时进行修复。4.3.2保证期限质量保证期限自工程验收合格之日起计算。第五章：工程进度与延期5.1工程进度计划工程进度计划应由总包方制定，并经分包方确认。5.1.1计划制定总包方应根据工程实际情况制定合理的工程进度计划。5.1.2计划确认分包方应在收到工程进度计划后______天内确认，如有异议应及时提出。5.2进度变更与调整如遇特殊情况需变更工程进度，双方应协商一致。5.2.1变更申请任何一方需变更工程进度，应提前______天向对方提出书面申请。5.2.2变更确认变更申请经双方协商一致后，应及时调整工程进度计划。5.3延期责任因分包方原因导致工程延期，分包方应承担相应责任。5.3.1延期通知分包方应在预见到工程可能延期时，及时向总包方发出延期通知。5.3.2延期处理总包方应在收到延期通知后，与分包方协商处理延期事宜。第六章：安全生产与环境保护6.1安全生产责任甲乙双方均应遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。6.1.1安全生产法律法规双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。6.1.2安全生产措施分包方应制定并实施安全生产措施，确保工程安全。6.2环境保护措施双方应采取有效措施，减少工程对环境的影响。6.2.1环境保护法律法规双方应遵守《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规。6.2.2环境保护措施分包方应采取必要的环境保护措施，减少施工对环境的污染。6.3事故处理如发生安全事故，双方应按照合同约定及时处理。6.3.1事故报告分包方应在事故发生后立即向总包方报告，并采取必要的应急措施。6.3.2事故处理双方应根据事故的性质和严重程度，协商确定事故处理方案。第七章：合同变更与解除7.1合同变更程序任何合同条款的变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。7.1.1变更提议一方提出变更提议后，应以书面形式通知对方。7.1.2变更协商双方应在收到变更提议后______天内进行协商，并达成书面变更协议。7.2合同解除条件合同可在以下情况下被解除：不可抗力、一方严重违约等。7.2.1不可抗力如遇不可抗力导致合同无法继续履行，任一方可解除合同。7.2.2严重违约一方严重违反合同条款，经另一方书面通知后______天内未改正的，另一方可解除合同。7.3解除后的权利义务合同解除后，双方应根据实际情况协商处理未完成的权利义务。7.3.1权利义务清算双方应根据合同解除时的实际情况，协商确定权利义务的清算方式。7.3.2违约责任如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。第八章：违约责任8.1违约定义违反合同条款的行为视为违约。8.1.1违约行为包括但不限于未按时支付款项、未按质量要求完成工程等。8.2违约责任违约方应承担由此给对方造成的损失。8.2.1损失赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的直接和间接损失。8.2.2违约金根据违约情况，违约方可能需支付约定的违约金。8.3赔偿范围赔偿范围包括实际损失、预期利益损失等。8.3.1实际损失包括因违约导致的直接经济损失。8.3.2预期利益损失包括因违约导致合同履行后可期待的利益损失。第九章：争议解决9.1争议解决方式合同争议首选协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼。9.1.1协商解决双方应首先通过友好协商解决合同争议。9.1.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁或向______人民法院提起诉讼。9.2协商解决双方应本着公平、诚信的原则进行协商。9.2.1协商程序协商应遵循一定的程序，确保双方权益。9.2.2协商结果协商结果应以书面形式确认，并具有法律效力。9.3法律途径如协商无效，双方可依法选择仲裁或诉讼。9.3.1仲裁程序提交仲裁的程序、规则等应遵循相关仲裁机构的规定。9.3.2诉讼程序提起诉讼的程序、规则等应遵循相关法院的规定。第十章：合同生效与终止10.1合同生效条件合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。10.1.1签字盖章双方代表应在合同上签字并加盖公司印章。10.2合同终止条件合同可在工程完成、合同解除等情况下终止。10.2.1工程完成工程经双方验收合格，视为合同履行完毕。10.2.2合同解除根据合同约定或法律规定，合同可提前解除。10.3终止后的权利义务合同终止后，双方应根据实际情况处理未尽的权利义务。10.3.1权利义务清算合同终止后，双方应协商确定权利义务的清算方式。10.3.2资料返还合同终止后，双方应返还对方提供的资料和信息。第十一章：其他条款11.1保密协议双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密保密。11.1.1保密范围包括但不限于合同条款、工程信息、技术资料等。11.1.2保密期限保密期限为合同终止后______年。11.2知识产权工程中产生的知识产权归______所有，另一方应予以尊重。11.2.1知识产权归属明确知识产权的归属和使用范围。11.2.2知识产权保护双方应采取措施保护知识产权不受侵犯。11.3不可抗力因不可抗力导致的责任