2024《工程现场签证单》（下浮合同）

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为工程项目的业主，拥有项目的所有权和决策权；2.乙方为具有相应资质的施工单位，愿意按照甲方的要求完成相关工程；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：（全称）2.工程地点：3.工程内容：4.工程量：5.工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。二、合同金额1.本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.合同金额根据实际完成的工程量进行调整，具体调整方式见本合同附件。三、付款方式1.甲方按照乙方实际完成的工程量，按照本合同约定的单价和总价进行付款；2.付款方式为：（银行转账/现金支付）；3.付款时间为：（具体时间）。四、合同的履行1.乙方应当按照约定的工期、质量、安全标准完成工程，并接受甲方的监督和检查；2.乙方应当遵守国家法律法规，严格按照施工图纸和工程技术要求进行施工；3.甲方应当按时支付合同款项，并提供乙方施工所需的场地、材料、设备等；4.双方应当共同参加工程验收，工程验收合格的，甲方支付尾款。五、违约责任1.乙方未按照约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总金额的____%；2.甲方未按照约定支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本合同总金额的____%；3.双方的其他违约行为按照法律法规和本合同的约定承担相应的责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日附件：工程量清单、单价及总价调整方式等。注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。解决办法：双方应确保在签订合已充分了解并遵守相关法律法规，如发生争议，应依法解决。2.合同中的工程量、工程质量和工程安全应符合国家标准和行业标准。解决办法：乙方应按照约定的标准进行施工，甲方有权对工程进行监督和检查，确保工程质量、工程安全符合标准。3.合同中的付款方式和付款时间应按照约定履行。解决办法：甲方应按时支付合同款项，乙方应按照约定的工期、质量完成工程。4.双方应遵守合同中的违约责任规定，如发生违约行为，应按照约定承担相应的责任。解决办法：一旦发生违约行为，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.合同争议的解决应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：在争议发生时，双方应充分沟通，寻求友好解决方式。如无法达成一致，可通过法律途径解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即工程项目的业主，拥有项目的所有权和决策权。2.乙方：指合同中的受托方，即具有相应资质的施工单位，愿意按照甲方的要求完成相关工程。3.工程量：指合同中约定的施工项目的工作量。4.工程质量：指工程项目的施工质量，包括工程的安全、美观、使用功能等方面。5.工程安全：指在施工过程中，确保人员安全和工程本身安全的原则。6.合同金额：指本工程合同总金额，包括工程量清单中的各项工程量和单价的总和。7.付款方式：指甲方支付合同款项的方式，如银行转账、现金支付等。8.付款时间：指甲方按照约定时间支付合同款项的期限。9.违约金：指在合同中约定的，一方违约时应支付给对方的经济赔偿。10.滞纳金：指甲方未按照约定支付合同款项时，应支付给乙方的逾期付款违约金。11.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生分歧时，通过友好协商或法律途径解决争议的方式。应用场合：1.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具有相应资质的施工单位的情况。2.适用于双方就工程项目的施工内容、工程量、工程质量、工程安全、付款方式等进行协商的情况。3.适用于双方希望在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，明确双方权利和义务，确保工程项目的顺利进行的情况。补充条款：1.工程变更条款：如工程项目的范围、内容、工程量等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更的内容、范围、工程量及相应的付款调整等。2.工程延期条款：如因特殊情况导致工程无法按照约定工期完成时，双方应签订补充协议，明确延期的原因、延期时间、延期期间的工程款项等。3.工程质量保修条款：如乙方在工程完成后应承担的质量保修责任、保修期限、保修范围内的维修等。4.保险条款：如乙方应为其施工人员购买社会保险，以及为工程购买相应的保险等。5.知识产权保护条款：如双方对工程项目的知识产权保护要求，以及相关的权责规定。附件列表