2024年建设工程固定总价合同范本

2024年建设工程固定总价合同范本合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3术语和定义第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3合同主体资格第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程范围与内容3.3工程质量标准第四章：合同价款4.1总价款确定4.2价款支付方式4.3价款调整条件第五章：工程进度5.1进度计划安排5.2进度变更处理5.3进度延误责任第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施6.2质量检查与验收6.3质量不符合处理第七章：工程变更与签证7.1变更的提出与审批7.2变更的实施7.3签证的办理第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故报告与处理第九章：合同履约保证9.1履约保证金9.2保证的其他形式9.3履约保证的退还第十章：违约责任10.1违约的认定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2协商与调解11.3仲裁与诉讼第十二章：合同变更与解除12.1变更的条件与程序12.2解除的条件与程序12.3变更或解除后的权利义务第十三章：合同终止与清算13.1终止的条件13.2终止后的处理13.3清算程序第十四章：合同签署与生效14.1签署方信息14.2签署时间14.3签署地点14.4合同生效条件请注意，以上目录为示例，具体内容应根据实际合同条款和要求进行调整。第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方与乙方就特定建设工程项目所达成的固定总价合同关系。1.3术语和定义合同中使用的术语和定义应遵循国家相关法律法规和行业标准。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并有权监督工程进度和质量。2.2乙方权利与义务乙方应按照合同约定完成工程建设，并保证工程质量达到约定标准。2.3合同主体资格甲乙双方均应具备签订和履行本合同所需的合法资格。第三章：工程概况3.1工程名称与地点本工程名称为：，地点位于：。3.2工程范围与内容工程的具体范围和内容包括但不限于设计、施工、安装等。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业标准，并满足甲方的特定要求。第四章：合同价款4.1总价款确定本工程的固定总价为：______，包括所有工程内容和风险。4.2价款支付方式甲方应按照合同约定的支付时间表和方式向乙方支付工程款。4.3价款调整条件合同价款在特定情况下，如工程变更等，可进行调整。第五章：工程进度5.1进度计划安排乙方应根据合同约定制定并提交工程进度计划。5.2进度变更处理如遇特殊情况需变更工程进度，双方应协商一致。5.3进度延误责任因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施乙方应采取必要措施确保工程质量满足合同要求。6.2质量检查与验收甲方有权对工程质量进行检查，并组织验收。6.3质量不符合处理如工程质量不符合约定，乙方应在规定时间内完成整改。第七章：工程变更与签证7.1变更的提出与审批任何工程变更需经甲方书面同意，并按规定程序执行。7.2变更的实施乙方应根据变更指令实施工程变更。7.3签证的办理因变更产生的额外工作，乙方应及时办理签证。以上为合同前七章节的详细内容，具体条款应根据实际情况和双方协商结果进行调整和补充。在签订合同时，甲乙双方应详细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全，防止事故发生。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的不利影响。8.3事故报告与处理发生安全事故或环境破坏时，乙方应立即报告甲方并采取相应措施。第九章：合同履约保证9.1履约保证金乙方应在合同签订后规定时间内支付履约保证金，金额为合同总价的一定比例。9.2保证的其他形式除履约保证金外，乙方也可以提供其他形式的履约保证。9.3履约保证的退还工程竣工验收合格后，甲方应按规定退还履约保证金。第十章：违约责任10.1违约的认定违反合同条款的行为，包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格等，均构成违约。10.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.3违约赔偿违约赔偿的计算应基于实际损失，并按照合同约定执行。第十一章：争议解决11.1争议解决方式双方应首先通过友好协商解决争议。11.2协商与调解协商不成时，可寻求第三方调解。11.3仲裁与诉讼调解无效时，争议应提交至约定的仲裁机构或法院。第十二章：合同变更与解除12.1变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并遵循书面程序。12.2解除的条件与程序一方违约或出现合同约定的解除条件时，另一方可解除合同。12.3变更或解除后的权利义务合同变更或解除后，双方应根据合同条款确定各自的权利和义务。第十三章：合同终止与清算13.1终止的条件合同可在工程竣工、违约解除或其他约定条件出现时终止。13.2终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定进行工程交接和资料移交。13.3清算程序合同终止后，双方应进行财务清算，并结清所有款项。第十四章：合同签署与生效14.1签署方信息甲方：______乙方：______14.2签署时间本合同于____年____月____日签署。14.3签署地点本合同签署地点为：______。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。以上为合同后七章节的详细内容，具体条款应根据实际情况和双方协商结果进行调整和补充。在签订合同时，甲乙双方应详细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。多方为主导时的，附件条款及说明在多方参与的建设工程项目中，合同附件条款及说明对于确保项目的顺利进行和风险控制具有至关重要的作用。以下是针对多方主导情形下的附件条款及说明。一、附件条款的制定原则补充性：附件条款应对主合同进行补充，明确各方在项目中的特定权利和义务。协调性：确保附件条款与主合同内容相协调，避免冲突。明确性：条款内容需具体明确，避免产生歧义。合法性：附件条款应符合相关法律法规的要求。二、附件条款的内容项目详细描述：包括项目目标、预期成果、关键里程碑等。各方职责：明确各方在项目中的角色、职责和期望成果。资金安排：详细说明资金的来源、使用计划和监管机制。进度管理：包括进度计划、监控和调整机制。质量控制：设定工程质量标准和验收流程。风险管理：识别项目风险，制定风险分配和应对策略。信息共享：建立信息共享机制，确保透明度和沟通效率。争议解决：设定争议解决流程，包括协商、调解、仲裁等。三、附件条款的执行执行条件：明确附件条款生效的条件和前提。执行程序：附件条款的执行流程和步骤。监督机制：建立监督机制，确保条款得到有效执行。四、附件条款的变更与解除变更条件：附件条款变更的条件和程序。解除条件：在特定情况下，附件条款解除的条件和程序。五、附件条款的法律效力法律地位：附件条款作为主合同的一部分，具有同等的法律效力。解释权：对附件条款的解释权归属和解释原则。六、附件条款的附加说明附件清单：列出所有附件的名称和编号。附件效力：明确附件与主合同的关系及其法律效力。附件更新：规定附件的更新机制和程序。七、附件条款的签署签署方：参与项目的各方应签署附件条款。签署时间：附件条款的签署时间应与主合同一致或在主合同之后。签署地点：附件条款的签署地点应与主合同一致。八、附件条款的生效生效条件：附件条款的生效条件应与主合同一致。生效时间：附件条款自签署之日起生效。九、附件条款的份数与保存份数：附件条款的份数应与主合同一致，各方各执一份。保存：各方应妥善保存附件条款，以备不时之需。十、附件条款的特别约定特殊条款：针对项目特殊情况的特别约定。优先适用：在主合同与附件条款发生冲突时，附件条款优先适用。通过上述条款及说明，可以确保多方主导的建设工程项目在合同执行过程中的权益得到保障，同时提高合同的透明度和可操作性。各方应充分理解并遵守附件条款的规定，以促进项目的顺利进行。附件条款示例附件一：项目详细规划书1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围和里程碑附件二：各方职责分配表2.1甲方职责2.2乙方职责2.3第三方职责（如有）附件三：资金使用计划3.1资金来源3.2资金分配3.3资金监管附件四：工程质量保证计划4.1质量标准4.2质量控制流程4.3质量验收标准附件五：风险管理计划5.1风险识别5.2风险评估5.3风险应对措施附件六：信息共享协议6.1信息共享原则6.2信息共享流程6.3信息保密条款附件七：争议解决流程7.1协商解决机制7.2调解流程7.3仲裁和诉讼程序以上附件条款及说明为多方主导的建设工程项目提供了详细的指导和规范，确保了合同的完整性和项目的顺利实施。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：项目详细规划书，包含项目目标、范围、主要阶段和预期成果。附件二：各方职责分配表，明确各方在项目中的具体任务和责任。附件三：资金安排计划，详述资金的预算、分配和监管。附件四：工程质量标准和验收程序，确保工程质量符合规定。附件五：风险评估和管理计划，识别潜在风险并制定应对策略。附件六：信息共享和保密协议，保障信息安全和各方权益。附件七：争议解决流程，包括协商、调解、仲裁和诉讼的具体步骤。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按时完成工程任务、工程质量不达标、违反合同条款等。违约认定应基于合同条款和实际行为，由合同各方或指定的第三方机构进行。三、法律名词及解释：不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。履约保证：为确保合同履行，各方可能需要提供的保证金或银行保函。连带责任：指在多方合同中，一方违约可能导致其他方承担相应的责任。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：首选解决争议的方式，各方应本着诚信原则进行友好协商。调解：协商不成时，可请求第三方专业机构进行调解。仲裁：调解无效时，争议应提交至约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：在仲裁无法解决或双方同意的情况下，可向有管辖权的法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方签字盖章且满足特定条件后生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同可在满足特定条件下由一方提出解除，并经对方同意。终止后事宜：合同终止后，各方应完成交接、清算等事宜，并妥善处理后续责任。六、所有应用