2024年全国职业院校技能大赛高职组（建设工程数字化计量与计价赛项）备赛试题库

PAGEPAGE12024年全国职业院校技能大赛高职组（建设工程数字化计量与计价赛项）备赛试题库（含答案）一、单选题1.关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B、发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C、施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D、未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的答案：A解析：建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:2.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A、招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B、招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C、施工合同签订前的第28天D、施工合同签订前的第42天答案：A解析：对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日。3.竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（）。A、发包人B、承包人C、项目经理D、总监理工程师答案：A4.在国外其地建设一座化工厂,已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的內容如下表所示。则该工厂的同接费用为()万美元。A、9009B、6930C、2079D、1350答案：C5.施工许可证的有效期限，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月开工。A、1B、2C、3D、6答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。6.对工程质量进行监督检查时，在县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责，有权的措施不包含（）。（1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。,A、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B、进入被检査单位的施工现场进行检査C、发现有影响工程质量的问题时，责令改正D、要求被检查的单位提供本行政区域内建设工程特大生产安全事故应急救援预案答案：D解析：县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职时，有权采取下列措施：7.根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于安全文明施工费的是（）。A、分部分项工程费B、已完工程及设备保护费C、临时设施费D、规费答案：C解析：安全文明施工费包括：(1)环境保护费，是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费，是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费，是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费，是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等8.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A、项目建议书阶段，允许误差大于±30%B、投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C、预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D、可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内答案：C解析：A选项,项目建议书阶段,要求误差控制在±30%以内。D选项,可行性研究阶段,要求误差控制在±10%以内。选项C,初步可行性研究阶段,要求误差控制在20%以内,选项C正确。9.竣工决算编制程序的内容有：①收集、整理有关项目竣工决算依据；②编写项目竣工决算说明书；③清理项目账务、债务和结算物资；④报上级审查；⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A、②-①-③-⑤-④B、②-①-④-③-⑤C、①-③-⑤-②-④D、①-④-②-③-⑤答案：C解析：P22910.关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A、达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B、达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C、国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D、不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定答案：D11.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元。在建设期内货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，应计建设期贷款利息为（）万元。A、36.00B、46.00C、52.00D、70.00答案：B解析：根据建设期利息的计算公式第一年贷款利息为:(200/2)*10%=10万元第二年贷款利息为:(200+10+300/2)*10%=36万元该项目应计建设期贷款利息为:10+36=46万元12.关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是（）。A、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿B、情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告C、履约保证金只能部分退还D、一律不予退还履约保证金答案：A解析：B项错误,情节严重的,取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告直至由工商行政管理机关吊销营业执照。C项错误,履约保证金不予退还。D项错误,因不可抗力不能履行合同的,可以退还履约保证金。13.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A、1.200B、1.204C、1.290D、1.294答案：D解析：(400+30)/(1-3%)×3%=1.29388(万元)14.采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A、②①⑤④⑥③B、②③①⑤④⑥C、③②①④⑤⑥D、②①③⑤④⑥答案：A解析：概算定额法编制设计概算的步骤如下:(1)搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法。(2)按照概算定额子目,列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。(3)确定各分部分项工程费。(4)计算措施项目费。(5)计算汇总单位工程概算造价:(6)编写概算编制说明。15.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确是()A、承包人对调解书有异议时,可以停止施工B、发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C、发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人D、调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止答案：C16.关于城市维护建设税的说法正确的是（）。（1）纳税人所在地在市区的，税率为7%；（2）纳税人所在地在县城、镇的，税率为5%；（3）纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。A、城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳B、缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人C、城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据D、城市维护建设税实行单一税率答案：A解析：城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。A选项正确。在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。B选项错。城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。C选项错。城市维护建设税税率如下：D选项错。17.每一个工日工作时间按（）计算。A、16小时B、10小时C、8小时D、6小时答案：C18.关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A、应直接委托造价工程师编制B、应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C、项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D、应对影响造价变动的因素进行敏感性分析答案：D解析：应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制，A错；应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算，B错；项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在土30测内，C错。19.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是（）A、工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理答案：C20.某建筑工程一切险在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人按照保险合同约定及时通知了保险人，保险人（）。A、应当重新订立合同B、应当解除合同C、可以按照合同约定增加保险费或者解除合同D、不能增加保险费，也不能解除合同答案：C解析：在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。21.建安工程直接费主要包括（）。A、人工费、材料费、机械费B、人工费、材料费、机械费和规费C、人工费、材料费、机械费和现场管理费D、人工费、材料费、机械费和措施费答案：D22.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）。A、设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准B、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B解析：A错误,在招标投标过程中,当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。答案C错误,招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备,应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。答案D错误,总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。23.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是()A、应依据投标人拟定的施工方案进行编制B、应包括招标文件中要求招标人承担风险的用C、应由招标工程量清单编制单位负责编制D、应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价答案：D24.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是(）A、项目建议书阶段,允许误差大于±30%B、投资设想阶段,要求误差控制在±30%以內C、预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以內D、可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以內答案：C25.“两阶段设计”和“三阶段设计”的区别在于三阶段多了个（）A、初步设计B、施工图设计C、技术设计D、施工组织设计答案：C26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的()A、技术水平对比B、管理及监测方式对比C、安全生产条件对比D、环境效益对比答案：C27.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A、机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B、机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C、机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)D、机械时间利用系数=一个工作班延续时间(8h)/机械在一个工作班内纯工作时间答案：C解析：确定施工机械的时间利用系数,是指机械在一个台班内的净工作时间与工作班延续时间之比。机械的时间利用系数和机械在工作班内的工作状况有着密切的关系。机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间(8h)。28.下列关于城镇土地使用税的说法，正确的是（）。A、土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收B、经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经国家税务部门批准C、土地使用税按日计算、分期缴纳D、市政街道、广场、绿化地带等公共用地可以优惠减免答案：A解析：在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人,为城镇土地使用税的纳税人。土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计征依据,依照规定税额计算征收。地使用税按年计算、分期缴纳。缴纳期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高,但须报经财政部批准。29.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）A、交钥匙总承包B、EPC总承包C、设计—一施工总承包D、工程项目管理总承包答案：B30.用钢筋尾料制作马凳、土支撑，属于绿色施工的（）。A、节材与材料资源利用B、节水与水资源利用C、节能与能源利用D、节地与土地资源保护答案：A31.支付担保中担保额度一般为工程总额的（）。A、5％B、20%~25％C、40％D、80％答案：B32.工伤保险费应当由（）缴纳。A、当地政府B、用人单位C、职工个人D、工伤保险基金答案：B解析：职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。此外《建筑法》还规定;鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。33.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后自动进入（）。A、保修期B、缺陷责任期C、验收合格D、提交竣工验收报告答案：B解析：因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。34.在装配式建筑对中有时需要对构件进行拆分设计，下列不属于构件拆分的原因的是（）。A、便于进行吊装B、便于生产与运输C、构件尺寸要求D、便于现场吊装答案：C解析：由于构件需要进行吊装、生产与运输,而构件的吊装、生产、运输都对构件的尺寸大小有一定的要求,因此需要将超大、超重的构件进行拆分。与传统的现浇建筑不同的是装配式建筑的设计过程需要进行拆分,以满足现场安装、工厂生产的要求。在装配式建筑中有时构件尺寸会很大,但为了便于生产、安装、运输需要对其进行拆分。35.建设工程质保期的起算日是（）。A、工程完工之日B、工程竣工验收合格之日C、工程开始使用之日D、发包人签收竣工验收申请之日答案：B解析：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。36.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）。A、二次搬运费B、超高施工增加费C、已完工程及设备保护费D、地上、地下设施临时保护费答案：B解析：应予计量的措施项目,基本与分部分项工程费的计算方法基本相同,包括:脚手架费、混凝土模板及支架(撑)费、垂直运输费、超高施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水、降水费。37.关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A、Partnering协议是业主与承包商之间的协议B、Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C、Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D、Partnering协议不是法律意义上的合同答案：D解析：Partnering模式的主要特征：(1)出于自愿。(2)高层管理的参与。(3)Partnering协议不是法律意义上的合同。(4)信息的开放性。38.招标人自行供应材料的，总承包服务费的参考费率为（）A、1.5%B、3%C、1%D、5%答案：C39.工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。A、项目主管部门B、发包人C、承包人D、发包人和承包人答案：D解析：发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。40.施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于（）。A、权属纠纷B、合同纠纷C、侵权纠纷D、知识产权纠纷答案：C解析：侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。41.为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是（）。A、直接费B、措施费C、直接工程费D、规费答案：B42.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是()A、施工单位参加试运转人员的工资B、单台设备的单机试运转费C、试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D、试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A43.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A、临时工程拆除费B、承包人未交付材料的货款C、已实施的措施项目应付价款D、承包人施工设备运离现场的费用答案：B解析：由于不可抗力解除合同的,发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款,还应支付下列金额:①合同中约定应由发包人承担的费用;②已实施或部分实施的措施项目应付价款;③承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款,该材料和工程设备即成为发包人的财产;④承包人撤离现场所需的合理费用,包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用;⑤承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用,且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。44.BIM技术在（）阶段的应用有利于招标方控制造价和投标方报价的编制，提高招投标工作的效率和准确性，并为后续的工程造价管理和控制提高基础数据。A、设计阶段B、施工阶段C、招投标阶段D、竣工结算答案：C45.根据《标准准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款;下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是()A、发包人提前向承包人提供材料和工程设备B、工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C、因发包人原因导致工程试运行失败D、异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：D46.概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概预算文件预先测算和确定的工程造价，主要受到（）的控制。A、投资估算B、合同价C、修正概算造价D、实际造价答案：A47.基本建设项目按从大到小的顺序可划分为（）。A、建设项目、单项工程、单位工程、分部工程和分项工程B、建设项目、单位工程、单项工程、分部工程和分项工程C、建设项目、单项工程、单位工程、分项工程和分部工程D、单项工程、建设项目、单位工程、分部工程和分项工程答案：A48.1/2、3/4砖墙的计算厚度分别为()A、120，180B、120，165C、115，180D、115，165答案：C49.劳务派遣单位派往用人单位的劳动者因工受伤，应由（）承担工伤保险责任。A、用工单位B、劳务派遣单位C、劳动者D、社会保险机构答案：B解析：被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。劳务派遣单位承担工伤保险责任,但可以与用工单位约定补偿办法。50.在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（）。A、材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B、纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C、专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D、专业工程暂估价由投标人自主报价答案：C解析：专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润,不包括规费和税金。P4951.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托（）提出设计方案。A、原设计单位或其他设计单位B、原设计单位或具有相应资质等级的设计单位C、原设计单位和监理单位D、装修施工单位和监理单位答案：B解析：国家对建筑活动的监管，应始终以“公众利益和公共安全”为界限。装修工程，只有涉及建筑主体和承重结构变动，才受到严格的国家管制。52.由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的主体是（）。A、乙B、甲C、甲的法定代表人D、乙的项目经理答案：B解析：由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理签字的材料款，如果不按时支付，承担违约责任的则是甲施工企业。B选项符合。53.在某工程上使用的木工工人工资属于工程造价构成中的（）组成部分。A、人工费B、材料费C、机械费D、管理费答案：A54.下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（）。A、受自然环境限制，只有少量潜在投标人B、招标费用占项目合同金额比例过大C、因技术复杂，只有少量潜在投标人D、采购人依法能够自行建设、生产或组织答案：D解析：有下列情形之一的,可以不进行招标:55.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在招标文件未另有要求的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是（）A、政策法规的变化B、人工单价的市场变化C、政府定价材料的价格变化D、管理费、利润的风险答案：D56.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费、外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A、2386.8B、2376.0C、2362.9D、2352.6答案：B解析：本题考查的是设备及工器具购置费。消费税=(1500+300)×10%/(1-10%)=200(万元),增值税=(1500+300+200)×17%=340(万元)。进口设备原价=1500+36+300+200+340=2376(万元)。57.（）是编制消耗量定额的基础。A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额答案：A58.当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后。A、补充协议B、合同协议书C、合同专用条款D、合同通用条款答案：D59.下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）。A、投标文件的澄清B、施工组织设计评审C、形式评审D、不平衡报价分析答案：D60.因不可抗力事件导致的工程所需清理、修复费用，由（）承担。A、发包人B、承包方C、国家政府D、监理方答案：A61.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是()A、当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B、一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C、采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D、采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D62.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/l00m2。A、6.30B、6.56C、6.58D、6.67答案：C解析：基本工作时间=4h=0.5(工日/10㎡)工序作业时间=0.5/(1-5%)=0.526(工日/10㎡)时间定额=0.526/(1-6%-11%-3%)=0.658(工日/10㎡)=6.58(工日/100m2)63.现浇钢筋混凝土整体楼梯工程量应按（）计算。A、混凝土体积B、斜面积C、水平投影面积D、垂直投影面积答案：C64.某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向气发包人索赔的工期是（）天。A、10B、15C、25D、35答案：A解析：如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键工作时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题,即只赔偿关键线路上的10天。65.其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为()A、6826.5B、6876.0C、7276.5D、7326.0答案：A66.投资方案经济效果评价中，利息备付率是指（）。A、息税前利润与当期应付利息金额之比B、息税前利润与当期应还本付息金额C、税前利润与当期应付利息金额D、税前利润与当期应还本付息金额答案：A解析：利息备付率。利息备付率(ICR)也称己获利息倍数,是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与当期应付利息(PI)的比值。67.（），国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》。A、2013年9月B、2015年9月C、2015年1月D、2014年9月答案：B68.概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。A、项目划分B、主要工程內容C、主要表达方式D、基本使用方法答案：A69.下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A、工程价格信息B、政策性文件C、计价标准和规范D、工程定额答案：A解析：最能体现信息动态性变化特征,并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。70.建筑物的外墙与室外地面或散水部分的接触部分墙体的加厚部分是（）A、墙裙B、踢脚C、勒脚D、抹灰答案：C71.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()A、建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B、多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C、大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D、建筑物面积或体积的增加,一股会因其单位面积造价的增加答案：B72.某钢门窗安装工程，5月份拟完工程计划投资10万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资12万元，则投资偏差为（)A、1万B、2万C、3万D、4万答案：D73.王某受乙公司委托与甲公司办理结算，后离职，乙公司未告知甲公司，王某继续与甲公司办理了结算，则需为此负责的是（）。A、甲B、乙C、王某D、应该向王某追偿答案：B解析：表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《民法典》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,相对人有理由相信行为人有代理权的,代理行为有效。74.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A、依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B、依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C、依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D、依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价答案：B解析：依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价,A错误;发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商,CD错误。75.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（）。A、无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担B、经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人承担C、经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由监理人和承包人共同承担D、无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人和承包人共同承担答案：A解析：P16076.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。A、建设管理费B、建设单位管理费C、建筑安装工程费D、基本预备费答案：A77.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()A、设备价值百分比法B、设备系数法C、综合吨位指标法D、预算单价法答案：A78.小型构件系指每件体积在（）m³以内未列出定额项目的构件，按体积计算。A、0.5B、0.3C、0.2D、0.1答案：D79.下列合同文件中，有优先解释权的是（）。A、招标公告B、投标文件C、图纸D、专用合同条款答案：D解析：本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。80.混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m瓷砖墙面的瓷砖消耗量为（）。A、103.6B、104.3C、108D、108.7答案：A解析：100m2墙面中瓷砖的净用量：100/[（0.2+0.005）*（0.3+0.005）]*0.2*0.3=1599.36块*0.2*0.3=95.96m2瓷砖的消耗：95.96*1.08=103.6m281.某项两年期借款，年名义利率12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（）。A、3.00%B、3.03%C、3.14%D3.17%答案：A解析：此题考查的是等值计算。年利率12%,按季度计息,那么季度计息为12%÷4=3%。82.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计人固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A、10000万元、300万元、0万元B、9600万元、700万元、0万元C、9500万元、300万元、500万元D、9100万元、700万元，500万元答案：C解析：固定资产其他费=2000+100+5000+400+2000=9500(万元);无形资产费=200+100=300(万元);其他资产费用=500(万元)。83.注册造价工程师延续注册的有效期为（）年。A、1B、2C、3D、4答案：D84.确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（）。A、基本用工B、辅助用工C、超运距用工D、人工幅度差答案：A85.根据《民法典》，中标通知书可视为（）。A、协议B、要约C、承诺D、新要约答案：C解析：根据我国《民法典》的相关规定,建设工程招标文件是要约邀请,投标文件是要约,中标通知书则是承诺86.装配式建筑中，预制墙构件运输途中应采取（）运输。A、平放B、竖直立放C、斜放D、倒放答案：A87.下列关于CM（ConstructionManagement）模式的说法中，错误的是（）。A、CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目B、CM模式有利于控制工程质量和造价C、M承包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”D、快速路径法施工并不适合CM承包模式答案：D解析：CM(ConstructionManagement模式是指由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包商身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的”边设计、边施工。CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目。采用CM模式，不仅有利于缩短工程项目建设周期，而且有利于控制工程质量和造价。88.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A、分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项的工料单价)B、措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价)C、其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D、单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金答案：D解析：分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项工程综合单价);措施项目费=∑各措施项目费;其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费;单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。89.投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）。A、2％8030B、3％8030C、2％9020D、2％8020答案：A90.混凝土工程量除另有规定外，均按图示尺寸实体体积以m3计算，应扣除构件内（）所占体积。A、钢筋B、大于0.3m2的孔洞C、300mm2的孔洞D、预埋铁件答案：B91.建筑工程施工中，因不可抗力因素需要暂停施工的，建设单位应该在（）内上报城建主管部门。A、15天B、2月C、1月D、3月答案：C解析：《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告。92.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为()万元。A、200B、500C、520D、600答案：C93.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A、理论计算法适用于确定材料净用量B、必须消耗的材料量指材料的净用量C、土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D、现场统计法主要适用于确定材料损耗量答案：A解析：必须消耗的材料属于施工正常消耗,B错误;土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料,C错误;现场统计法不能用于确定材料损耗量的依据,D错误。94.根据《中华人民共和国建筑法》，建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：A解析：建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。95.关于投标的说法，正确的是（）。A、投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B、存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C、单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效答案：C解析：A项错误,投标人参加依法必须进行招标的项目的投标,不受地区或者部门的限制,B项错误,与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的,相关投标均无效。D项错误,投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。96.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A、定额人工费B、定额人工费+定额材料费C、定额人工费+定额施工机具使用费D、定额基价答案：B97.国务院严格依法依规推动社会信用体系建设，依法依规严格规范信用信息采集共享公开范围，下列会进入建筑市场黑名单的是（）。A、经仲裁或诉讼结果公布的，拖欠农民工工资的企业B、承包单位将其承包的工程转包或违法分包C、允许其他单位或个人以单位名义承揽工程D、在生产期间发生过两次较大的安全事故答案：A98.因不可抗力事件导致的财产损失，由（）承担。A、发包人B、承包方C、监理方D、设计方答案：A99.因不可抗力事件导致的停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由（）承担。A、发包人B、承包方C、监理方D、设计方答案：A100.不能计入材料定额消耗量的是（）A、主要材料B、辅助材料C、周转性材料D、回收材料答案：D101.其施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶分天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。A、1500B、2500C、4500D、5500答案：C102.挑出宽度大于2.1m的雨篷的建筑面积按（）计算。A、全面积B、1/2面积C、不计算D、其他答案：A103.在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力和使用效益的项目是（）。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程答案：A104.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括()。A、工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B、施工单位签署的质量合格文件C、竣工结算报告D、施工单位签的工程保修书答案：D105.某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02B、227.79C、246.01D、326.02答案：C解析：基本预备费=(5000+1000)×8%=480万元。静态投资=5000+1000+480=6480万元。建设期第二年完成投资6480×50%=3240(元)。第二年价差预备费3240×{(1+f)0(1+f)0.5(1+f)2-1-1}=3240×（1.05^1.5-1）=246.01(万元)106.有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。A、设计阶段B、投资决策阶段C、招投标阶段D、施工阶段答案：A解析：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。107.材料预算价格是指工程材料由（）后的出库价格。A、货源地到达工地仓库（或指定堆放地点）B、货源地到达工地附近车站C、交货地到达工地附近车站D、货源附近车站到达工地仓库答案：A108.可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（）。A、成本分析表法B、工期成本同步分析法C、挣值分析法D、价值工程方法答案：C109.为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是（）。A、直接费B、措施费C、直接工程费D、规费答案：B110.现浇钢筋混凝土整体楼梯的混凝土工程量按楼梯露明水平投影面积计算，不扣除（）的楼梯井所占的面积。A、宽度小于250mmB、宽度小于500mmC、宽度小于400mmD、宽度小于600mm答案：B111.其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。A、-30.3B、36.45C、112.5D、130.5答案：B112.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。A、当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在举证期限内提出B、当事人对仲裁协议效力有异议，一方向仲裁委员会提出，另一方向人民法院提出的，由人民法院裁定C、仲裁委员会对仲裁协议效力的确认，应当采用裁定的方式作出D、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地或者被申请人住所地的高级人民法院管辖答案：B解析：A选项,当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。B选项,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。C选项,当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。D选项,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。113.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A、缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C、缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取D、屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年答案：B解析：缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限,A错误;保修期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取,C错误;面防水工程的防渗漏保修期为5年,D错误。114.关于设计概算的说法，正确的是（）。(1)设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制,总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资;(2)设计概算应考虑建设项目施工条件等因素对投资的影响;(3)设计概算应按项目合理建设期限预测建设期价格水平,以及资产租赁和贷款的时间价值等动态因素对投资的影响。A、设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性B、三级概算编制形式适用于单一的单项建设项目C、概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制D、概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响答案：D解析：设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式,但其并不具备价格属性,A错误。设计概算的编制要求115.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是()。A、④②⑤①③B、④⑤①②③C、②④⑤①③D、④②③⑤①答案：D116.以下不是纳入到企业管理费的税金的是（）？A、房产税B、车船使用税C、土地使用税D、营业税答案：D解析：建筑工程计量与计价试题及答案一、单选题(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1项最符合题意。)117.下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是()A、项目资金计划及到位情况B、项目进度、质量情况C、项目建设资金使用与结余情况D、主要技术经济指标的分析、计算情况答案：B118.建设工程最低保修期限不为2年的是（）。A、电气管道B、给排水管道C、设备安装工程D、主体结构工程答案：D119.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）A、清标B、审标C、评标D、定标答案：C120.下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（）。A、投标人借用他人资质证书投标B、投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C、投标人之间约定中标人D、投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标答案：A解析：《招标投标法实施条例》第四十二条规定,投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件。(2)提供虚假的财务状况或者业绩。(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。(4)提供虚假的信用状况。(5)其他弄虚作假的行为。121.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。(1)对招标文件的实质性响应。(2)错漏项分析。(3)分部分项工程项目清单项目综合单价的合理性分析。(4)措施项目清单的完整性和合理性分析,以及其中不可竞争性费用的正确性分析.(5)其他项目清单完整性和合理性分析.(6)不平衡报价分析。(7)暂列金额、暂估价正确性复核。(8)总价与合价的算术性复核及修正建议。(9)其他应分析和澄清的问题。A、营业执照的有效性B、营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C、投标函上签字与盖章的合法性D、投标文件是否实质性响应招标文件答案：D解析：清标工作主要包含下列内容:122.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的（）计算。A、1.5%B、3%C、1%D、5%答案：A123.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、地基与基础B、装饰装修C、土方开挖工程D、砌体结构答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类.分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程.例如,土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砲体、木门窗制作与安装、破璃幕墙等工程124.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是（）。A、监理工程师B、项目经理C、质量工程师D、总监理工程师答案：A解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求,并符合以下规定:〔1〕节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;〔2〕节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位工程技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;〔3〕节能分部工程验收应由总监理工程师〔建立单位工程负责人〕主持,施工单位工程经理、工程技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加,设计单位节能设计人员应参加。125.根据现行《建筑安装工程费用项目组成》的规定，施工机械操作人员工资应计入（）？A、人工费B、企业管理费C、施工机械使用费D、其他费用答案：C126.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（）。A、道义索赔B、总索赔C、明示索赔D、单项索赔答案：A127.施工预算是依据（）编制的。A、预算定额B、时间定额C、施工定额D、消耗定额答案：C128.关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A、联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C、由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D、联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金答案：D解析：A选项,联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。B选项,招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效。C选项,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。D选项,联合体投标的,应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。129.可以不进行施工招标的工程项目是（）。A、部分使用国家融资的项目B、使用国际组织援助资金的项目C、新能源基础设施项目D、抢险救灾项目答案：D130.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、地基与基础B、装饰装修C、土方开挖工程D、砌体结构答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类.分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程.例如,土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砲体、木门窗制作与安装、破璃幕墙等工程.131.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A、招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求B、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收C、未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封D、未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收答案：D132.外墙墙身高度，对于坡屋面且室内外均有天棚者，算到屋架下底面另加（）mm。A、100B、200C、300D、250答案：B133.关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（）。A、强制性标准文本可以收费B、国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力C、应当由国务院标准化行政主管部门批准发布D、对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家标准答案：B解析：A选项,强制性标准文本应当免费向社会公开。B选项,强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。C选项,强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。D选项,对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求,可以制定推荐性国家标准。134.根据FIDIC《施工合同文件》(199版)通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是（）A、每次其中支付时扣留2.5%~5%作为保留金B、签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金C、工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D、如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保证金答案：C135.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（）。A、施工单位参加联合试运转人员的工资B、设备安装中的试车费用C、试运转中暴露的设备缺陷的处理费D、生产人员的提前进厂费答案：A解析：联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目,在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求,对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出(试运转支出大于收入的差额部分费用)。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费,以及必要的工业炉烘炉费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用,以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。136.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是()A、到岸价=离岸价+运输保险费B、到岸价=离岸价+进口从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C137.编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（）。A、措施项目清单B、暂列金额C、专业工程暂估价D、计日工答案：B解析：在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。138.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（）。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方政府规章答案：C解析：国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《市政公用设施抗灾设防管理规定》，国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》《必须招标的工程项目规定》等。139.下列物权中，合同生效时设立的是（）。A、建设用地使用权B、留置权C、机动车所有权D、地役权答案：D解析：地役权自地役权合同生效时设立;A选项,设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记;B选项,留置权是法定的,指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。C选项,动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。140.政府采购工程没有投标人投标的，应采用（）。A、邀请招标B、竞争性谈判C、单一来源D、重新招标答案：B解析：符合下列情形之一的货物或服务,可釆用竞争性谈判方式釆购:(1)招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的;141.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A、暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B、暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C、专业工程暂估价中包括规费和税金D、计日工单价中不包括企业管理费和利润答案：A142.根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A、工程费用+工程建设其他费用B、建设投资+建设期利息C、建设安装工程费+设备及工器具购置费D、建设项目总投资答案：B143.工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，应承担保修费用的单位是（）A、设计单位B、监理单位C、建设单位D、施工单位答案：C144.工人工作时间中，完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间，称为（）。A、基本工作时间B、有效工作时间C、实际工作时间D、定额工作时间答案：A145.散水面积计算公式是（）A、S散水=（外墙中心线长+散水宽×4）×散水宽—坡道、台阶所占面积B、S散水=（外墙外边周长+散水宽×8）×散水宽—坡道、台阶所占面积C、S散水=（外墙外边周长+散水宽×4）×散水宽—坡道、台阶所占面积D、S散水=（外墙中心线长+散水宽×8）×散水宽—坡道、台阶所占面积答案：B146.某建设项目，建设期2年，第1年计划投资1000万元，第2年计划投资500万元，年均投资价格上涨率5%，则建设期间涨价预备费为（）？A、75万元B、101.25万元C、125万元D、127.5万元答案：B147.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A、建设用地使用权仅可以在地表上设立B、设立建设用地使用权，可以采取出让或者转让等方式C、工业用地应当采取协商的方式出让D、新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权答案：D解析：A选项,建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。B选项,设立建设用地使用权,可以采取出让或者划拨等方式。C选项,工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的,应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。D选项,新设立的建设用地使用权,不得损害已设立的用益物权。148.某地2023年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2021-2023年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）。A、16989.6B、17910.0C、18206.4D、19152.8答案：D解析：静态投资工程费用,利用生产能力指数法进行估算:(4000+2000)*(40/30)*(1+4%)^2=8652.8(万元),则该拟建项目的静态投资总额为8652.8+9500+1000=19152.8(万元)149.以下不是组成材料预算价格的选项有（）。A、材料原价B、材料运杂费C、施工损耗D、材料检验试验费答案：C150.在原有固定资产的基础上扩大三倍以内规模的建设项目属于（）。A、新建项目B、扩建项目C、迁建项目D、恢复项目答案：B151.在索赔事件中，异常恶劣天气导致施工中断，工期延误，此时承包商可提出工期索赔和费用索赔吗？（）A、只有费用索赔B、只有工期索赔C、两者均可D、两者均不可答案：B152.清单项目编码010502001002的最前二位数“01”表示（）。A、各附录的章B、专业代码C、附录中各章的节D、具体的清单项目工程名称编码答案：B153.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指()A、为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B、建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C、为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D、在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D154.平整场地是指（）以内的就地挖、填、找平。A、±30cmB、±20cmC、±25cmD、±40cm答案：A155.下列关于工程代建制的说法中，正确的是（）。A、工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式B、工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理C、在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利D、工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位答案：D解析：工程代建制是一种针对非经营性政府投资项目的建设实施组织方式，专业化的工程项目管理单位作为代建单位，在工程项目建设过程中按照委托合同的约定代行建设单位职责。在项目建设期间，工程代建单位不存在经营性亏损或盈利，通过与政府投资管理机构签订代建合同，只收取代理费、咨询费。如果在项目建设期间使投资节约，可按合同约定从所节约的投资中提取一部分作为奖励。156.在项目决策阶段，环境治理方案比选中的技术水平对比，主要是比较（）。A、选用设备的先进性、可靠性B、治理效果对比C、管理及监测方式对比D、环境效益对比答案：B解析：环境治理方案比选主要包括：技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点（厂址）其比较的主要内容包括：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。157.施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。A、专业工程暂估价B、暂列金额C、工程设备暂估价D、计日工单价答案：D解析：由投标人自主报价的其他项目是计日工单价和总承包服务费。158.某混凝土输送泵每小时纯工作状态可输送混凝土25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该混凝土输送泵的产量定额为（）。A、150m3/台班B、0.67台班/100m3C、200m3/台班D、0.50台班/100m3答案：A解析：施工台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率×工作班延续时间×机械时间利用系数=25×8×0.75=150(m3/台班)。159.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）A、根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B、拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C、在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D、在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响答案：A160.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A、按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C、在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D、在正式并工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付答案：C解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。161.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A、专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位B、总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位C、总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人D、总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位答案：A解析：建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。B选项错。严禁个人承揽分包工程业务。C选项错。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D选项错。162.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是（）A、评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B、修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C、投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证仝D、投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准答案：A163.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A、未明确项目准备金B、工程建设不可预见费C、暂列金额D、不可预见准备金答案：B解析：基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的,由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用,亦可称为工程建设不可预见费。多选题164.建设工程定额中的基础性定额是（）。A、概算定额B、预算定额C、施工定额D、概算指标答案：C解析：施工定额是以同一性质的施工过程——工序作为研究对象,是建设工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的,同时也是编制概算定额的基础。165.某拟建项目预算费用2000万元，已完工程预算费用2100万元，已完工程实际费用2050万元，以下说法正确的是（）。A、费用超支，进度滞后B、费用超支，进度提前C、费用节支，进度超前D、费用节支，进度滞后答案：B解析：费用偏差(CV)=已完工程计划费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)=2100-2050=50万,费用节支;进度偏差(SV)=已完工程计划费用(BCWP)-拟完工程计划费用(BCWS)=2100-2000=100万,进度超前。166.编制项目投资估算时，我国国内不常见，但世界银行项目常采用的方法是（）。A、设备系数法B、比例估算法C、主体专业系数法D、朗格系数法答案：D167.浇筑混凝土基础、混凝土垫层需支模板时，每边增加工作面（）A、30cmB、20cmC、15cmD、80cm答案：A168.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A、对风险进行评估B、价值增值分析C、选择合理的风险费率D、进行成本分析答案：B解析：标高金决策,由于这是带给总承包商的价值增值部分,因此首先要进行价值增值分析。169.下列（）行为，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处以5000元以上2万元以下的罚款。A、超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务B、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的C、转包承接的工程造价咨询业务D、涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书答案：A170.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A、到岸价=离岸价+运输保险费B、到岸价=离岸价+进口从属费C、到岸价=运费在内价+运输保险费D、到岸价=运费在内价+进口从属费答案：C解析：到岸价（CIF）=离岸价格（FOB）+国际运费+运输保险费=运费在内价（CFR）+运输保险费。171.（）根据表达方式分为时间定额和产量定额两种。A、劳动定额B、施工定额C、材料消耗定额D、施工机械台班消耗定额答案：A172.施工现场材料仓库、钢筋加工棚、木工作业棚、材料堆场等布置靠近现场临时交通路线，缩短运输距离，属于绿色施工的（）。A、节材与材料资源利用B、节水与水资源利用C、节能与能源利用D、节地与土地资源保护答案：D解析：节地与施工用地保护中施工总平面布置：施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。173.关于劳动争议仲裁的说法，正确是（）。A、仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成B、劳动争议发生后，当事人应当申请调解，不得直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、仲裁的时效期间为6个月D、仲裁时效不发生中止和中断答案：A解析：A选项,劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。B选项,用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。对于调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。C选项,劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。D选项,仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效,因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济,或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起,仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由,当事人不能在本条第1款规定的1年仲裁时效期间申请仲裁的,仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。174.合同文件的解释顺序从高到低，正确的是（）。A、中标通知书，投标函及附录，专用合同条款B、投标函及附录，中标通知书，专用合同条款C、专用合同条款，中标通知书，投标函及附录D、中标通知书，专用合同条款，投标函及附录答案：A解析：除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:①合同协议书;②中标通知书;③投标函及投标函附录;④专用合同条款;⑤通用合同条款;⑥技术标准和要求;⑦图纸;⑧已标价工程量清单;⑨其他合同文件。175.关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A、设计概算是确定建设规模的依据B、设计概算是编