2024年建设工程的合同样本

合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3工程内容：__________________1.4工程规模：__________________1.5工程预算：__________________二、合同价格与支付2.1双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度和比例双方另行约定。2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付。三、工期3.1双方确认，本工程工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付相应的违约金。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至验收合格。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：合同价款的__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整工程资料之日终止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规，双方应保证合同的合法性。如发生法律纠纷，应通过法律途径解决。2.双方应认真阅读合同内容，确保对合同条款的理解一致。如有疑问，应及时提出，由双方共同协商解决。3.合同中的重要信息，如工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程预算、工期、质量标准等，应详细填写，确保信息的准确性。4.双方应按照约定的进度支付合同价款和违约金。如有一方未按约定履行付款义务，应支付滞纳金。5.工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至验收合格。如乙方未能在规定时间内完成整改，应支付违约金。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质和能力的承包商。3.合同价款：指双方约定的承包商完成工程所需支付的金额。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。5.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。6.工程质量：指工程符合相关法律法规及行业标准的情况。7.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确定其是否符合合同约定的质量标准。8.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同价款，应向另一方支付的违约金。9.法律纠纷：指合同双方在履行合同过程中产生的法律争议。10.法律途径：指通过法院或其他法律机构解决合同争议的方式。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商之间签订的工程合同。2.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修改造等。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、工程规模、工程预算等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更后的相关事项。2.不可抗力条款：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法按约定进度进行，双方应签订补充协议，约定不可抗力事件的处理办法。3.保密条款：双方应对合同内容及与工程相关的保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。如违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。4.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，可以约定通过调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。附件列