2024年建筑工程学院四平职业大学

2024年建筑工程学院四平职业大学合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同义务第三章：合同标的3.1工程概况3.2工程范围3.3工程质量标准第四章：合同价款4.1工程预算4.2工程结算4.3价款支付方式第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整机制5.3进度延误处理第六章：工程质量与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量保证期第七章：工程变更7.1变更程序7.2变更费用7.3变更责任第八章：工程安全8.1安全生产责任8.2安全事故处理8.3安全教育培训第九章：工程环境保护9.1环境保护要求9.2污染控制措施9.3环境影响评估第十章：合同履行保障10.1履约保证金10.2保险责任10.3合同担保第十一章：违约责任11.1违约认定11.2违约赔偿11.3违约处理程序第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止第十四章：合同的签署与生效14.1合同签署方14.2合同签署时间14.3合同签署地点14.4合同生效条件以上为合同目录，具体条款内容需根据实际情况制定。第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建筑工程项目，包括但不限于设计、施工、监理等。1.3合同解释合同条款的解释应遵循公平、诚信的原则，任何疑义应由甲乙双方协商解决。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，同时应按合同约定支付工程款项。2.2乙方权利与义务乙方有权按照合同约定收取工程款项，同时应保证工程质量和进度。2.3双方共同义务甲乙双方应共同遵守合同条款，协商解决合同执行过程中的问题。第三章：合同标的3.1工程概况本工程为建筑工程学院四平职业大学建设项目，包括教学楼、实验室等。3.2工程范围工程范围包括土建、装修、设备安装等，具体以附件工程量清单为准。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，通过甲方验收。第四章：合同价款4.1工程预算工程预算为人民币______元，具体金额以双方确认的预算书为准。4.2工程结算工程结算应根据实际完成工程量和合同约定的单价进行。4.3价款支付方式甲方应按照合同约定的进度支付工程款项，具体支付方式和时间节点详见附件。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。5.2进度调整机制如遇不可抗力或甲方变更要求，双方应协商调整工程进度。5.3进度延误处理因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任；因甲方原因导致延误，甲方应予以补偿。第六章：工程质量与验收6.1质量标准工程质量应达到合同约定的标准，具体标准详见附件。6.2验收程序工程完工后，乙方应组织初步验收，合格后报甲方进行最终验收。6.3质量保证期工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于______年的质量保证。第七章：工程变更7.1变更程序任何工程变更都应由甲方提出，并经乙方同意后，以书面形式确认。7.2变更费用因变更产生的额外费用，应由甲方承担，具体金额由双方协商确定。7.3变更责任乙方应根据变更要求调整工程计划，确保工程质量和进度不受影响。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将根据实际需要进一步完善。第八章：工程安全8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理体系。8.2安全事故处理一旦发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，并及时报告甲方。8.3安全教育培训乙方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。第九章：工程环境保护9.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守环境保护法规，采取措施减少对环境的影响。9.2污染控制措施乙方应制定并实施污染控制措施，确保施工活动不污染周边环境。9.3环境影响评估对于可能对环境造成重大影响的工程，乙方应进行环境影响评估，并采取相应措施。第十章：合同履行保障10.1履约保证金乙方应向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的______%。10.2保险责任乙方应为工程投保相应的保险，包括但不限于工程一切险和第三方责任险。10.3合同担保甲方可要求乙方提供合同担保，确保工程顺利进行。第十一章：违约责任11.1违约认定违反合同条款的行为，经双方确认后，视为违约。11.2违约赔偿违约方应根据违约情况，向守约方支付相应的违约金或赔偿损失。11.3违约处理程序违约发生后，守约方有权要求违约方在规定时间内纠正违约行为。第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式合同争议首先应通过协商解决，协商不成时，可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决程序双方应遵循公平、公正的原则，按照既定程序解决争议。12.3法律适用本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。13.2合同解除一方严重违约或出现不可抗力情形，另一方有权解除合同。13.3合同终止合同履行完毕或依法解除后，合同即告终止。第十四章：合同的签署与生效14.1合同签署方甲方：______乙方：______14.2合同签署时间本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.3合同签署地点签署地点：______。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章且甲方支付首期款项之日起生效。附件：工程量清单工程预算书安全生产管理制度环境保护措施方案质量保证书本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方代表（签字）：______日期：______乙方代表（签字）：______日期：______多方为主导时的，附件条款及说明在建筑工程项目中，多方为主导的情况通常指的是除了甲方和乙方之外，还有第三方或更多参与方参与到项目中来，这些参与方可能包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商等。在这种情况下，合同的附件条款及说明需要更加详尽和具体，以确保各方的权益得到保护，同时保证项目的顺利进行。一、监理单位附件条款监理单位资质要求：监理单位应具备相应的资质证书，并在合同附件中提供资质证明文件。监理职责：监理单位负责监督工程质量、进度和安全，确保工程符合设计要求和合同规定。监理报告：监理单位应定期向甲方提交工程监理报告，报告应详细记录工程进展、存在问题及建议。二、设计单位附件条款设计文件：设计单位应提供完整的设计文件，包括但不限于施工图、设计说明等，并作为合同附件。设计变更：设计单位应负责处理工程过程中的设计变更，并及时更新设计文件。技术支持：设计单位应在施工过程中提供必要的技术支持和咨询服务。三、材料供应商附件条款材料质量保证：供应商应保证所供材料符合国家标准和合同要求。材料交付：供应商应按照合同约定的时间和地点交付材料。材料检验：供应商应配合乙方进行材料的进场检验，并承担因材料质量问题导致的损失。四、施工单位附件条款施工方案：施工单位应提供详细的施工方案，并作为合同附件。施工人员管理：施工单位应确保施工人员具备相应资格，并进行有效管理。施工进度报告：施工单位应定期向甲方和监理单位提交施工进度报告。五、环境保护附件条款环境影响评估报告：项目应进行环境影响评估，并提供评估报告作为合同附件。污染控制措施：施工单位应制定并执行污染控制措施，减少施工对环境的影响。环境保护设施：施工单位应按照评估报告的要求，建设和使用必要的环境保护设施。六、安全生产附件条款安全生产计划：施工单位应制定安全生产计划，并作为合同附件。安全教育培训：施工单位应对所有施工人员进行安全教育培训。事故应急预案：施工单位应制定事故应急预案，并定期进行演练。七、质量保证附件条款质量管理体系：施工单位应建立并执行质量管理体系。质量检测报告：施工单位应提供各阶段的质量检测报告。质量保证期限：施工单位应明确工程质量保证期限，并在合同附件中声明。八、合同变更和解除附件条款变更程序：合同变更应遵循严格的程序，并记录在变更协议中。解除条件：合同解除的条件和程序应在合同附件中明确规定。解除后果：合同解除后的责任划分和财产处理应在附件中详细说明。九、争议解决附件条款协商机制：合同附件应明确争议发生后的协商机制。仲裁协议：双方同意将未能协商解决的争议提交至指定的仲裁机构。法律适用：合同附件应声明适用的法律和法规。十、其他附件条款保险证明：施工单位应提供工程保险的证明文件。履约保证金：乙方应提供履约保证金的支付证明。项目协调会议记录：项目协调会议的记录应作为合同附件，记录各方的意见和决策。以上附件条款及说明旨在为多方参与的建筑工程项目提供全面的合同支持，确保项目的顺利进行和各方权益的保护。附件及其他补充说明一、附件列表：资质证明文件：包括监理单位、设计单位、施工单位及材料供应商的资质证明。设计文件：包括施工图、设计说明等设计文件。施工方案：施工单位提供的详细施工方案。工程量清单：详细的工程量清单及预算书。安全生产计划：施工单位制定的安全生产计划。环境影响评估报告：项目的环境影响评估报告。质量管理体系文件：施工单位的质量管理体系文件。保险证明：工程保险的证明文件。履约保证金支付证明：乙方提供的履约保证金支付证明。项目协调会议记录：项目协调会议的详细记录。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未按合同约定时间完成工程、工程质量不符合约定标准、未按期支付工程款项等。违约行为的认定应由甲乙双方或监理单位根据合同条款和实际工程情况共同确定。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。履约保证金：指乙方为保证履行合同义务而向甲方支付的一定金额的保证金。工程变更：指在合同执行过程中，因设计、施工或其他原因导致的工程内容的调整。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，双方应首先通过友好协商解决。调解：协商不成时，可寻求第三方专业机构进行调解。仲裁：调解无效时，双方同意将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。诉讼：若仲裁未能解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自双方签字盖章且甲方支付首期款项之日起生效。变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：一方严重违约或出现不可抗力情形，另一方有权解除合同。合同终止后事宜：合同终止后，双方应根据合同条款和实际情况，妥善处理工程交接、款项结算等事宜。六、所有应用场景：工程进度延误：乙方应根据合同条款承担相应责任，甲方应根据实际情况决定是否进行补偿。工程质量问题