版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方:鉴于甲方需要进行围墙施工,经双方友好协商,就围墙施工相关事宜达成如下合同:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:乙方按照甲方的要求,负责施工范围内的围墙建设。1.4工程进度:双方协商确定。1.5工程质量标准:符合国家相关法律法规及行业标准。二、合同价格及支付方式2.1本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2甲方支付方式如下:(1)合同签订后3天内,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%。(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价的20%。(4)剩余的20%作为质保金,质保期结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。三、施工及验收3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工,确保工程质量。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3工程验收分为初步验收和最终验收,验收合格后,双方签字确认。四、合同的变更、解除和终止4.1合同一经签订,双方应严格执行。如一方需变更或解除合同,应提前书面通知对方,并经双方协商一致。4.2合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,归还甲方提供的设施。五、违约责任5.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,赔偿对方造成的损失。5.2乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程总价款的0.5%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。7.2合同一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规,双方应确保合同内容的合法性。如合同内容违反法律法规,双方应立即协商整改,确保合同的有效性。2.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或履行不符合约定,另一方有权要求违约方承担违约责任。3.合同中的金额、工程内容、工程质量标准等关键信息应准确无误。如因信息不准确导致合同履行出现问题,双方应立即协商解决,必要时可签订补充协议。5.工程验收是确保工程质量的重要环节。双方应严格按照验收标准进行验收,如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。6.如合同履行过程中出现争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指承担围墙施工工程的一方,通常为项目业主或开发商。2.乙方:指承担围墙施工任务的一方,通常为施工单位。3.工程总价款:指双方约定的完成围墙施工所需支付的总金额。4.预付款:指甲方在合同签订后支付给乙方的工程总价款的一部分,用于乙方的施工准备。5.质保金:指甲方在工程验收合格后支付给乙方的工程总价款的一部分,作为乙方在质保期内对工程质量进行保障的费用。6.质保期:指双方约定的工程验收合格后,乙方对工程质量进行保障的时间期限。7.违约金:指一方违约时,按照合同约定向另一方支付的赔偿金。8.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。应用场合:1.适用于甲方(项目业主或开发商)与乙方(施工单位)之间的围墙施工工程。2.适用于各类项目中的围墙建筑,包括但不限于住宅小区、商业建筑、工业厂区等。补充条款:1.施工范围:明确施工的具体范围和边界,包括围墙的长度、高度、结构形式等。2.施工材料:指定乙方应使用的围墙建筑材料种类、品牌、规格等。3.施工工艺:详细描述乙方应遵循的围墙施工工艺和操作规程。4.施工安全:双方应遵守的施工安全规范,乙方应采取的安全防护措施。5.环境保护:乙方在施工过程中应遵守的环境保护要求,包括噪音、粉尘、垃圾处理等。6.工程变更:如遇设计变更或工程量增减,双方应如何调整合同价款和工期。7.不可抗力:因不可抗力导致工程延期或无法履行,双方应如何承担责任。8.工程保险:乙方是否需要为施工过程购买保险,以及保险责任的具体内容。附件列表:1.围墙施工设计图纸和技术规范书。2.甲方提供的施工场地示意图和基础设施资料。3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 建筑工程项目管理总结汇报课件
- 图书馆人工智能素养教育的框架与内容研究
- 银行更换三代社保卡暖心服务工作总结
- 2025年事业单位考试(社会科学专技类B类)综合应用能力试卷及解答参考
- 人工智能与颈椎图像识别:应用前景与挑战
- 农田灌溉水质净化方案
- 金融服务变更控制管理制度
- 非营利组织信息安全管理制度分析
- 智能办公OA网络地板方案
- 怀化学院《武术》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 长春工业大学开题报告模板
- 中学信息技术教学中如何渗透德育教育
- 六年级【科学(湘科版)】保持生态平衡-教学课件
- TWI培训教材完整版
- 家庭农场创业项目计划书
- 第5.3课《联系生活实际弘扬工匠精神》(课件)-【中职专用】高二语文同步课件(高教版2023·职业模块)
- 斐乐管理制度
- 住院医师规范化培训临床操作技能床旁教学指南(2021年版)全面解读
- 15《我与地坛(节选)》说课稿2023-2024学年高中语文必修上册
- 2024版国开电大专科《课堂提问与引导》在线形考(阶段性学习测验一至六)+终考考核试题及答案
- 浙江省“衢温51”联盟2023-2024学年高一上学期期中联考历史试题
评论
0/150
提交评论