2024年钢结构工程施工合同样本（二篇）

第5页共5页2024年钢结构工程施工合同样本甲方与乙方，依据《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》之精神，结合本工程实际情况，经友好协商，共同签订本施工合同，并确认以下条款内容：____第1条工程概况____1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：（具体地址）1.3工程面积：（具体面积）1.4工程内容：（详细描述）1.5承包范围：（明确范围）开工日期：（具体日期）竣工日期：（具体日期）质量等级：合格合同价款：（具体金额）乙方以包工包料方式承担本工程钢结构制作安装任务，严禁转包。工程价款依据总造价一次性确定，设计图纸变更时，相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提出技术方案，经专家评审并由甲方批准后实施。____第2条合同文件及解释顺序____本工程合同文件构成如下：1.工程承包合同2.工程补充合同3.工程设计变更4.工程联系单5.工程签证____第3条合同文件使用的标准适用法律____本合同适用国家及相关建设工程的法律法规，执行《钢结构工程施工及验收规范》及其他政府规定。____第4条图纸____乙方负责委托设计，并将全套图纸提交甲方审核确认。____第5条甲方驻工地代表____甲方委派（姓名）同志为驻工地代表，代表甲方行使全部权力和职责。乙方必须接受其指令。甲方代表及其委派人员在职责范围内发出的书面指令和签证，均视为甲方意见的有效表达。____第6条乙方驻工地代表____乙方委派（姓名）为驻工地代表，负责现场施工。乙方代表及其委派人员在职责范围内发出的书面资料，均视为乙方意见的有效表达。____第7条甲方工作____1.甲方应在开工前清理现场，确保水电、施工场地平整完毕，以保障乙方顺利开工。2.甲方负责按合同约定支付工程款。3.甲方为乙方提供进出道口的临时通行证。____第8条乙方工作____乙方应按甲方要求时间组织工程技术人员熟悉图纸、采购材料、组织生产。____第9条进度计划____双方协商确定工期要求，乙方按此要求施工。____第10条工程预付款、工程款支付及结算____双方约定：主材进场后，支付工程款总价的30%；工程竣工验收后，保留工程总价款的5%作为质保金（质保期满后支付），其余款项一次性付清。____第11条保修____乙方承包范围内的全部工程内容及因乙方施工质量问题导致的维修均属保修范围。保修期限双方另行约定。保修期内，乙方负责施工质量问题的维修；保修期外或非乙方责任导致的维修费用由甲方承担。双方可另签保修细则协议。____第12条争议____双方应严格执行合同条款，友好协商解决合同期间出现的问题。如发生争议，首先由双方上级主管部门调解；调解不成时，可提请本工程所在地工商行政管理机关仲裁或向法院提起诉讼。____第13条违约____违约方应按《民法典》原则承担违约责任，并向对方支付违约金。____第14条安全施工和文明施工____乙方应遵守安全生产规定，因施工造成的工伤事故由乙方负责。乙方应做好员工安全、文明施工教育，并严格执行文明施工规定；否则，因此产生的一切费用及损失由乙方承担。____第15条不可抗力____因不可抗力导致的工期延误和工程破坏，双方应另行协商处理。____第16条合同的生效和终止____本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满时终止。____第17条合同份数____本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____日期：____年____月____日乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____日期：____年____月____日2024年钢结构工程施工合同样本（二）甲方与乙方，依据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的基本原则，结合本工程的具体实际，经友好协商，特订立本施工合同，并共同确认以下条款：____第一条工程概况____1.1工程名称：钢结构车棚制作安装1.2工程地点：（具体地点）1.3工程面积：（具体面积）1.4工程内容：（详细描述）1.5承包范围：（明确范围）开工日期：（具体日期）竣工日期：（具体日期）质量等级：合格合同价款：（具体金额）乙方以包工包料方式承担本工程钢结构的制作与安装，严禁转包。工程价款依据工程总造价一次性确定，若设计图纸发生变更，则相应调整变更部分的造价。安全措施与技术措施由乙方提出技术方案，经专家评审并由甲方批准认可。____第二条合同文件及解释顺序____本工程合同文件构成如下：1.工程承包合同2.工程补充合同3.工程设计变更4.工程联系单5.工程签证____第三条合同文件使用的标准适用法律____本合同文件适用国家及相关建设工程的法律法规。执行标准与规范包括《钢结构工程施工及验收规范》及其他政府规定。____第四条图纸____乙方负责委托设计，并及时向甲方提交全套图纸以供认可。____第五条甲方驻工地代表____甲方委派（姓名）同志为驻工地代表，全权代表甲方行使权力与职责。乙方必须服从其指令。甲方代表及其委派人员在工程施工中发出的书面指令与签证，均视为甲方意见的有效表达。____第六条乙方驻工地代表____乙方委派（姓名）同志为驻工地代表，全面负责现场施工。乙方代表及其委派人员在工程施工中发出的书面资料，均视为乙方意见的有效表达。____第七条甲方工作____1.甲方需在开工前清理现场，确保水电路通、施工场地平整，以保障乙方顺利开工。2.甲方按合同约定支付工程款。3.甲方为乙方提供进出道口的临时通行证。____第八条乙方工作____乙方需按照甲方要求，及时组织工程技术人员熟悉图纸、采购材料、组织生产。____第九条进度计划____双方应依据协商确定的工期进行施工。____第十条工程预付款、工程款支付及结算____双方约定：主材进场后，支付工程款总价的30%；工程竣工验收后，保留工程总价款的5%作为质保金（一年后支付），其余款项一次性付清。____第十一条保修____保修范围涵盖乙方承包的全部工程内容及因乙方施工质量问题导致的任何问题。保修期限内，乙方对施工质量问题负责免费维修；保修期外或非因乙方责任导致的维修，费用由甲方承担。双方另行签订保修细则协议。____第十二条争议____双方应严格履行合同条款，以友好合作的精神处理合同期间的问题。若发生争议，首先由双方上级主管部门调解；调解不成时，可提请本工程所在地工商行政管理机关仲裁或要求法院判决。____第十三条违约____违约方需按照经济合同法的原则承担违约责任，并向对方支付违约金。____第十四条安全施工和文明施工____乙方需严格执行安全生产规定，因施工造成的工伤事故由乙方负责。乙方应做好员工的安全、文明施工教育，并严格遵守相关文明施工规定；否则，因此产生的费用及损失由乙方承担。____第十五条不可抗力____因不可抗力导致的工期延误与工程破坏，双方应另行协商处理。____第十六条合同的生效和终止____本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满时终止。____第十七条合同份数____本合