的建设工程施工合同2024年

的建设工程施工合同2024年通用合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的承包商，愿意承担该项目的建设。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本建设工程施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程投资估算：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等费用。2.3合同价格一经确定，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自变更。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）按照合同约定支付工程进度款；（3）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行；（4）组织工程验收，接收并使用工程。3.2乙方责任：（1）按照合同约定完成工程设计、采购、施工等工作；（2）保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；（3）承担工程质量保修责任；（4）负责工程现场的管理和环保工作。第四条工程进度和验收4.1工程进度按照甲乙双方协商确定的施工组织设计执行。4.2工程验收按照《建设工程质量验收规范》进行，甲乙双方共同参加。4.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和保修书。第五条合同价款的支付5.1甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后支付预付款：__________%；（2）工程进度达到__________%时支付进度款：__________%；（3）工程验收合格后支付尾款：__________%。5.2甲方支付工程款时，应提供等额的发票。第六条违约责任6.1甲方逾期支付工程款，应按照逾期部分金额的__________%支付违约金。6.2乙方未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据实际情况协商解决。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在争议解决过程中，应保证工程的顺利进行。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.施工组织设计

3.工程量清单

4.材料设备采购清单

5.工程验收标准和方法

6.保修书

7.施工期间环境保护措施方案

8.工程进度计划和付款凭证

9.补充协议二、违约行为及认定：

1.甲方逾期支付工程款：未按照合同约定的付款时间节点支付工程款。

2.乙方未按照合同约定完成工程：未按照约定的工程质量、安全、进度和投资控制完成工程。

3.甲方未提供施工场地或相关手续：未能在合同约定的时间内办理完毕相关手续或提供施工场地。

4.乙方未按照设计图纸和技术规范施工：未按照约定标准进行施工。

5.甲方未协调解决施工过程中的问题：未能在合同约定的时间内解决影响工程顺利进行的问题。三、法律名词及解释：

1.发包方：指承担工程建设项目的权利和能力的甲方。

2.承包方：指具备相应资质和能力，承担工程设计、采购、施工等工作的乙方。

3.工程验收：指按照验收标准和方法，对工程质量、安全、进度和投资控制等方面进行检查的过程。

4.违约金：指一方未履行合同约定，应向对方支付的赔偿金。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：制定应急计划，调整人员、设备和材料，确保工程按期完成。

2.工程质量问题：及时整改，停工整顿，重新验收，确保质量符合标准。

3.付款纠纷：查阅合同条款，提供相关凭证，协商解决或通过法律途径解决。

4.施工过程中的协调问题：建立沟通机制，定期召开协调会议，及时解决问题。

5.环境保护问题：遵守相关法规，完善环保措施，防止环境污染。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房