2024年个人劳务承包合同范文（二篇）

第10页共10页2024年个人劳务承包合同范文第十二条劳务费用支付1.劳务费用的支付以门为依据，甲方不预先支付乙方生活费用。承包费用按月结算（或按工程进度节点），在业主付款后，支付上月结算款的____%。当承包工程完工并通过验收后，支付结算款的____%，余款____%在满足合同要求后一并付清。结算款基数为扣除劳务管理费后的数额。2.每月结算时，应扣除乙方应付给甲方劳务公司的____%劳务管理费。第十三条施工验收1.乙方需按照合同规定的质量标准进行施工，确保施工质量。施工完成后，乙方需提交自检报告并通知验收。甲方应及时组织初步验收，验收合格后方可进行下一道工序。若验收不合格，乙方应负责免费修复，不延误工期，并承担甲方的相关损失。2.竣工验收时，如业主、监理等提出质量缺陷，乙方应无条件维修，并承担甲方的相应损失，乙方的责任不因前期甲方验收而减轻。3.乙方应配合甲方进行初步验收和工程竣工验收。若甲方或第三方工作需乙方配合，乙方应按甲方指示配合（第三方工作配合费用另议）。第十四条工程保修1.保修范围和期限为______。2.保修期内，乙方接到维修通知后，应按甲方要求及时派人维修。若乙方未按要求执行，甲方有权委托他人维修，费用由乙方承担。第十五条保险1.乙方需为参与危险作业的人员购买意外伤害保险，并为施工场地内人员和设备购买保险，支付保险费用。2.发生保险事故时，甲乙双方应采取必要措施减少损失。第十六条争议解决1.如甲乙双方在履行合同时发生争议，应优先尝试协商解决；若协商无果，应提交合同签订地的劳动仲裁部门或法院解决。2.在争议解决期间，除非出现以下情况，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成的工作成果：2.1单方违约导致合同无法履行，双方同意终止合同；2.2调解要求停止合同工作，双方接受；2.3仲裁机构或法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1.乙方需向甲方缴纳____元的合同履约保证金。2.履约保证金涵盖合同及投标文件中规定的所有承诺，如工期、质量、安全、环保、文明施工、人员到位、支付农民工工资、遵纪守法等。若乙方未达到上述要求，将从保证金中扣除相应金额；若造成严重违约或无法挽回的损失，甲方将没收全部保证金，并要求乙方赔偿相应损失。3.工程完工且符合合同要求后，甲方将在一个月内退还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不可抗力1.不可抗力的判定标准参照甲方与业主签订的合同，如无明确规定，参照国家或地方政府规定。2.发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方项目经理，并尽可能采取措施减少损失，甲方将协助乙方采取措施。3.不可抗力导致的工程延误时间相应顺延。4.因一方延迟履行合同后发生不可抗力，不能免除其相应责任。第十九条合同解除1.如因不可抗力导致合同无法履行，或因一方违约或业主原因导致工程停建或缓建，合同可解除。2.因不可抗力或业主原因解除合同，乙方需妥善处理已完成工程和剩余材料，按要求撤离施工场地；甲方按合同支付已完成工作的劳务报酬。第二十条合同终止双方履行完合同所有义务，劳务报酬支付完毕，乙方交付的工程作业成果经竣工验收合格，保修期满未发生质量问题，本合同即终止。第二十一条合同份数本合同一式____份，甲方持____份，乙方持____份。第二十二条补充条款_______________________________________________________第二十三条合同生效本合同自双方约定的条件满足后生效。合同签订时间：_____合同签订地点：_____甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____2024年个人劳务承包合同范文（二）劳务发包方（以下简称甲方）与劳务承包方（以下简称乙方），基于《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，就建设工程劳务合作事项达成如下合同，双方自愿接受合同条款的约束：一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：（1）固定总价合计____元（大写：_____元整），增加工程量和超出本合同约定范围工程量按合同履行地工程定额计价标准计算；（2）按施工面积计算，单价每平方____元，实际面积以竣工验收实测为准；（3）其他方式（详见补充条款）。四、承包范围：包括但不限于以下劳务部分（详见补充条款）。五、合同价款：（1）包工包料（2）单包工（3）其他方式（详见补充条款）六、工期：（1）开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日，总工期____天（含法定节假日、雨天）；（2）因甲方或发包方原因导致的停工，工期相应顺延；（3）因甲方或发包方原因导致的停工，甲方应支付乙方停窝工损失，标准为每人每天____元；（4）甲方原因导致工期延误或停工超过____天的，乙方有权解除合同，甲方仍需承担上述停窝工损失。七、劳务款支付：（1）按工程进度支付（详见补充条款）；（2）按时间支付（详见补充条款）；（3）其他方式（详见补充条款）；（4）甲方未按约定支付工程款的，每延期一天按欠付金额的0.1%支付延期履行利息。八、竣工验收及质量维修：1.工程质量应达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准；2.发生质量事故，甲方应书面通知乙方；3.因甲方原因导致乙方返工的，甲方应支付返工费用；4.乙方施工完毕后，甲方应在收到通知后15日内完成验收，逾期视为合格；5.保修期为贰年，自竣工验收合格之日起计算。九、安全文明施工：1.乙方应遵守当地政府主管部门文明施工规定，实行标准化管理；2.乙方应保持施工现场整洁，做好防火、防盗等工作；3.甲方应为乙方提供必要的工作条件。十、人员要求及管理：1.甲方现场负责人：_____，联系方式：_____，仅甲方公司及现场负责人有权进行工程结算、质量验收等；2.乙方现场负责人：_____，联系方式：_____；3.甲方应为乙方提供劳动条件和安全保障，因此造成乙方人员伤亡的，甲方应承担赔偿责任。十一、争议解决：双方发生争议可协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼。十二、其他：本合同自双方签章之日起生效，一式两份，双方各执一份。变更合同需以书面形式进行。甲方（盖章）：_____