2024年钢结构工程承包合同范例（二篇）

第13页共13页2024年钢结构工程承包合同范例一、支付条款1.自合同签订之日起三日内，发包人应支付合同总价款的30%，作为材料预付款。2.材料正式进入施工场地之日起三日内，发包人需再支付合同总价款的40%。3.工程竣工并经双方验收合格后三日内，发包人应将工程款支付至工程总造价（含工程量增加部分）的95%。4.剩余5%作为工程质保金，于保修期（自工程竣工之日起计一年）届满后十四日内一次性付清。二、发包人职责（一）发包人需负责办理施工前的“三通一平”工作，确保施工场地完全具备施工条件；同时，需将施工所需的水、电从施工场地外接至施工现场半径30米范围内，并承担承包人在施工过程中产生的全部水电费用。（二）发包人应确定水准点与座标控制点，并以书面形式提交给承包人，进行现场交验。（三）发包人需负责办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续。（四）发包人应按照合同约定的时间节点，按时足额向承包人支付工程款。三、承包人职责（一）承包人应依据合同约定的时间节点完成施工项目，并确保工程质量达到协议书约定的质量标准。（二）承包人需定期向发包人提供工程进度计划及相应的进度统计报表。（三）承包人在施工过程中应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。（四）承包人应严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理相关手续，并以书面形式通知发包人；由此产生的费用由发包人承担。四、工期顺延因以下原因导致的工期延误，工期将按实际情况顺延：1.发包人未能及时协调准备好开工条件。2.发包人未能按约定日期支付工程预付款或进度款，导致施工无法正常进行。3.设计变更或工程量增加。4.一周内非承包人原因造成停电且累计时间超过8小时。5.遭遇不可抗力因素。五、安全责任1.承包人应严格遵守工程建设安全生产的相关管理规定，按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。承包人应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因承包人安全措施不力导致的事故责任及费用由承包人自行承担。2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故及费用由发包人自行承担。六、工程竣工1.承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期完成工程竣工。2.如因承包人原因导致无法按期竣工的，承包人应承担违约责任。3.发包人在收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见的，视为竣工验收报告已被认可。4.工程未经验收或竣工验收未通过的，发包人不得擅自使用。如发包人强行使用导致出现质量问题或其他问题的，由发包人自行承担责任。七、违约责任1.如因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准的，承包人应承担返工或采取加固措施所需的全部费用。2.因承包方原因导致延误工期的，承包人应按工程总造价的万分之三/天的标准向发包人支付赔偿金。3.如发包人不按合同约定支付工程款（进度款）且双方未达成延期付款协议的导致施工无法进行的承包人有权停止施工并由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天的标准向承包人支付赔偿金。4.若发生本合同未约定事项双方应参照《建设工程施工合同（GF—1999—0201）》通用条款协商解决。5.如双方就经济纠纷协商不成的可依法向起诉方住所地人民法院提起诉讼。八、合同生效本合同订立时间为____年____月____日地点为发包人办公室。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份签字盖章后均具法律效力。发包人（签字、盖章）：_________承包人（签字、盖章）：_________委托代理人：__________委托代理人：__________电话：__________电话：__________传真：__________传真：__________邮箱：__________邮箱：__________*注：本模板适用于厨房承包合同、餐厅承包合同及建筑工程承包合同等多种场景请根据实际情况进行调整。2024年钢结构工程承包合同范例（二）____工程合同补充条款____一、____工期延误的特别说明____若因台风等不可抗力因素或政府行政行为导致施工受阻，进而造成工期延误，双方应据实协商并同意相应顺延工期。此外，甲方代表认可的其他导致工期顺延的情形，亦应作为顺延工期的合理依据。二、____工程款的支付与结算程序____1.本合同自双方签字盖章生效之日起七日内，甲方需预付工程总价的____%，即人民币____元整，作为材料预付款。2.工程全面竣工后，甲方需在一个月内组织并完成竣工验收（若甲方未能在一个月内进行验收，则乙方视为工程已合格）。验收合格后，乙方需向甲方提供全额正式发票（可由甲方税务部门代开），甲方随即支付工程款的____%，即人民币____元整。3.剩余工程款的____%，计人民币____元整，作为工程质量保证金，待质保期满一年后三日内无息付清。三、____技术规格与质量标准____1.彩钢板材料须采用50mm厚夹芯泡沫彩钢板，其压型钢板厚度不得低于0.426mm。2.塑钢窗应选用中财品牌80系列（内置钢衬）推拉窗，玻璃规格为5mm厚无色单层普通玻璃。3.所有进场材料均需经过乙方依据施工验收规范及标准进行的抽检与送检，合格后方可投入使用。若因乙方未履行此程序而直接使用不合格材料，一切后果由乙方承担。4.施工期间，乙方需严格遵循技术要求，强化过程质量管理，组织隐蔽工程的分部、分项验收。验收前，乙方应提前____小时通知甲方。5.工程竣工验收前，乙方需提前____天整理完善竣工资料，并装订成册提交甲方审核。资料内容应包括但不限于材料出厂合格证、检测报告、材质证明、竣工图纸及验收记录等。四、____安全文明施工管理规定____1.乙方须将施工人员的安全教育放在首位，遵守甲方厂区的安全管理制度，确保施工符合安全文明标准。施工现场应设置醒目的安全标识，配备齐全的安全防护用品，并制定完善的安全措施。2.乙方应在必要位置设置安全警示牌或公告栏，采取有效防护措施，及时消除安全隐患。接受甲方安全监督检查，并对发现的问题进行及时整改。因乙方安全措施不到位导致的停工等后果，由乙方自行承担，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方进入甲方现场的设备、工具及物资等，应自行妥善保管。出厂时需经甲乙双方现场代表签字确认，并由甲方代表开具出门条，经甲方保卫部门查验无误后方可放行。4.乙方应严格遵守安全操作规程及消防条例，因违反规定导致安全事故或火灾的，一切经济损失及责任由乙方承担。五、____施工与设计变更管理____1.经甲方确认的设计图纸及相关资料为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2.若甲方因生产工艺需要变更设计，应书面通知乙方并提供设计修改通知书。因此导致的工期调整或工程造价增加，双方应协商并签证确认。六、____违约责任与索赔条款____1.甲方未按合同约定支付工程预付款，且双方未达成延期付款协议，导致施工受阻的，乙方有权暂停施工，并要求顺延工期。2.因乙方原因导致工程延误的，每延误一天，乙方需支付违约金人民币____元。延期违约金总额不超过结算总价款的____%。3.工程质量不符合设计要求或验收规范的，乙方应在合理期限内无偿维修、返工或改建。因此造成逾期交付的，乙方应按本条第二款约定支付违约金，并承担由此产生的损失。4.质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内派人处理。否则，甲方有权自行处理并扣除相应费用。质保金不足的，乙方需继续承担赔偿责任。七、____争议解决机制____1.合同履行期间发生争议的，双方应在不影响工程进度的前提下协商解决或申请有关部门调解。2.协商或调解不成的，双方同意向什邡市人民法院提起诉讼解决争议。八、____附则____1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款结清时终止。但保修责任继续有效