棚户改造建设工程合同范本2024年

棚户改造建设工程合同范本2024年通用合同编号：__________合同各方当事人：鉴于：1.甲方作为棚户区改造项目的业主，负责项目的投资、组织、管理和监督；2.乙方具有相关资质，具备承担棚户区改造建设工程的能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，同意签订本合同，共同完成棚户区改造建设工程。第一条工程概况1.1工程名称：__________棚户区改造建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同工期为__________天。3.2开工日期：__________3.3竣工日期：__________第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等工作；4.2乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准；4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程；4.4乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故；4.5乙方应配合甲方完成工程相关的审批、验收等工作。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定支付合同价款；5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施；5.3甲方应协助乙方办理工程所需的审批、验收等手续；5.4甲方应对乙方施工过程中的问题给予及时解决；5.5甲方应按照合同约定接收工程。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.3双方的其他违约行为，按照合同约定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证明文件

2.工程设计文件

3.施工图纸

4.工程量清单

5.材料及设备采购清单

6.工程验收标准及方法

7.安全管理制度

8.环境保护措施方案

9.工程进度计划

10.支付凭证及合同价款结算文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。

3.乙方工程质量不符合国家相关法律法规及行业标准，视为违约。

4.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。

5.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施，视为违约。

6.甲方未协助乙方办理工程所需的审批、验收等手续，视为违约。

7.双方其他违反合同约定的行为，视为违约。三、法律名词及解释：1.棚户区改造建设工程：指对城市规划区内的棚户区进行拆除、建设新的住宅及配套设施的活动。

2.合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。

3.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。

5.资质：指乙方在从事本工程所需具备的法定资格和能力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

原因：不可抗力、设计变更、材料供应延误等。

解决办法：根据实际情况调整施工计划，协调相关单位加快进度，必要时商讨延长工期和违约金支付问题。2.工程质量问题：

原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等。

解决办法：立即整改，必要时停工整顿，重新检验，追究责任。3.合同价款支付争议：

原因：甲方拖延支付、乙方未按约定提供进度报告等。

解决办法：双方依据合同约定履行支付义务，必要时商讨违约金支付问题。4.施工安全事故：

原因：乙方安全管理不善、违章操作、现场环境危险等。

解决办法：立即报告甲方，启动应急预案，调查事故原因，严肃处理责任人。5.合同纠纷：

原因：双方对合同条款理解不一致、履行中出现争议等。

解决办法：协商解决，协商不成时可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市旧城区、城