建设项目施工期限保证协议（2024版）

建设项目施工期限保证协议（2024版）本合同目录一览第一条项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目内容第二条施工期限2.1总施工期限2.2分阶段施工期限2.3施工期限调整第三条施工进度计划3.1施工进度计划制定3.2施工进度计划提交3.3施工进度计划变更第四条施工单位责任4.1施工单位施工义务4.2施工单位人员管理4.3施工单位材料供应第五条甲方责任5.1甲方提供施工场地5.2甲方协调相关部门5.3甲方付款义务第六条乙方责任6.1乙方施工质量保证6.2乙方安全文明施工6.3乙方提交相关资料第七条违约责任7.1施工单位违约7.2甲方违约7.3乙方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决时效8.3仲裁或诉讼地点第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约泄露责任第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条其他条款12.1合同的附件12.2合同的修改和补充12.3合同的解除和终止第十三条合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四条合同的份数14.1甲方留存份数14.2乙方留存份数14.3第三方留存份数第一部分：合同如下：第一条项目概述1.1项目名称：根据甲方提供的项目名称，乙方应确保施工项目名称与甲方提供的名称一致。1.2项目地点：项目具体位置位于____________，乙方应确保施工场地符合施工要求。1.3项目内容：项目内容包括但不限于____________，乙方应按照合同约定的内容进行施工。第二条施工期限2.1总施工期限：施工项目总期限为____个月，自乙方入场施工之日起计算。2.2分阶段施工期限：项目分为若干阶段，各阶段施工期限及关键节点如下：第一阶段：____个月，关键节点为____；第二阶段：____个月，关键节点为____；第三阶段：____个月，关键节点为____；以此类推。2.3施工期限调整：如因不可抗力等因素导致施工进度受到影响，双方可协商调整施工期限，但需在合同约定的总施工期限内完成。第三条施工进度计划3.1施工进度计划制定：乙方应根据项目特点和施工方案，制定详细的施工进度计划，并提交给甲方审核。3.2施工进度计划提交：乙方应按照合同约定的时间节点，提交施工进度计划，确保甲方及时了解施工进展。3.3施工进度计划变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致施工进度计划需要调整，乙方应及时通知甲方，并重新提交调整后的施工进度计划。第四条施工单位责任4.1施工单位施工义务：乙方应按照合同约定的施工内容、质量和进度要求，完成施工任务。4.2施工单位人员管理：乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质，并严格按照施工安全规程进行施工。4.3施工单位材料供应：乙方应保证施工所需材料的供应，确保材料质量符合国家标准。第五条甲方责任5.1甲方提供施工场地：甲方应确保施工场地的合法性和施工条件，满足乙方施工需求。5.2甲方协调相关部门：甲方应负责协调相关部门，为施工提供必要的支持和配合。5.3甲方付款义务：甲方应按照合同约定的付款方式和时间，支付乙方工程款。第六条乙方责任6.1乙方施工质量保证：乙方应保证施工质量，确保工程安全、可靠、美观。6.2乙方安全文明施工：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，实行安全文明施工。6.3乙方提交相关资料：乙方应按照甲方要求，及时提交施工过程中产生的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、验收报告等。第七条违约责任7.1施工单位违约：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：违约金=合同总价款×违约天数×违约利率；违约利率为合同约定利率。7.2甲方违约：如甲方未能按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体违约金计算方式如下：违约金=未支付工程款×违约天数×违约利率；违约利率为合同约定利率。7.3乙方违约：如乙方未能按照合同约定保证施工质量，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决时效：双方在争议发生之日起____日内未能协商解决的，有权向人民法院提起诉讼。8.3仲裁或诉讼地点：争议解决的地点为合同签订地。第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。9.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可以解除合同。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限：保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。10.3违约泄露责任：如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条法律适用和争议解决11.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的附件：本合同附件包括合同图纸、技术规格说明书、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。12.2合同的修改和补充：本合同未尽事宜，双方可以签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。12.3合同的解除和终止：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可以解除或终止合同。第十三条合同的签署13.1签署日期：本合同签署日期为____年__月__日。13.2签署地点：本合同签署地点为____（具体地点）。13.3签署人：甲方授权代表（姓名）签字，乙方授权代表（姓名）签字。第十四条合同的份数14.1甲方留存份数：甲方应保留本合同正本一份，副本若干份。14.2乙方留存份数：乙方应保留本合同正本一份，副本若干份。14.3第三方留存份数：本合同无需提交给第三方，双方另有约定的除外。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目图纸详细要求：项目图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图等，以及施工过程中所需的所有图纸。图纸应由乙方提供，并确保图纸的准确性和完整性。附件二：技术规格说明书详细要求：技术规格说明书应详细描述施工项目的技术要求、材料要求、施工工艺等。说明书应由乙方提供，并确保说明书的准确性和完整性。附件三：工程量清单详细要求：工程量清单应包括施工项目的所有工程量及其对应的数量和单价。清单应由乙方提供，并确保清单的准确性和完整性。附件四：施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细描述施工项目的各个阶段的施工时间、施工内容等。计划应由乙方提供，并确保计划的准确性和可行性。附件五：施工方案详细要求：施工方案应详细描述施工项目的施工方法、施工步骤、施工技术等。方案应由乙方提供，并确保方案的合理性和可行性。附件六：安全文明施工措施详细要求：安全文明施工措施应详细描述施工过程中的安全措施、文明施工要求等。措施应由乙方提供，并确保措施的实施到位。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.施工单位未能按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.甲方未能按照合同约定的时间节点支付工程款。3.乙方未能按照合同约定的质量要求保证施工质量。4.甲方未能按照合同约定提供施工场地或施工条件。5.甲方未能按照合同约定协调相关部门为施工提供必要的支持。违约责任认定：1.如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款乘以违约天数乘以违约利率。2.如甲方未能按照合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，支付乙方相应的工程款。3.如乙方未能按照合同约定保证施工质量，甲方有权要求乙方进行修复或重新施工，由此产生的一切费用由乙方承担。示例说明：假设乙方未能在合同约定的时间内完成施工任务，甲方根据合同约定有权要求乙方支付违约金。假设合同总价款为100万元，违约天数为10天，违约利率为日利率1%，则乙方应支付的违约金为100万元乘以10天乘以1%等于10万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.技术秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。4.违约金：指一方违反合同约定，按照约定或法定标准向对方支付的金钱赔偿。5.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。1.不可抗力：