机电设备安装合作分包协议2024年

机电设备安装合作分包协议2024年通用版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同当事人1.2合同分包工程1.3合同总价1.4工程进度1.5质量标准1.6材料与设备1.7变更与调整1.8违约责任1.9争议解决1.10合同的生效、变更与终止1.11合同的解除1.12合同的转让1.13保密条款1.14法律适用与争议解决2.分包工程的范围与内容2.1分包工程的范围2.2分包工程的内容2.3分包工程的施工标准3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6审计与决算4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3工期提前5.质量管理与验收5.1质量管理5.2工程验收5.3质量保修6.材料与设备供应6.1材料与设备供应责任6.2材料与设备质量要求6.3材料与设备验收7.变更与调整7.1变更程序7.2变更价款7.3调整范围8.违约责任8.1承包人违约8.2分包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.合同的解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除后的责任处理12.合同的转让12.1合同转让条件12.2合同转让程序13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.法律适用与争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同当事人1.2合同分包工程本合同所指的合同分包工程，是指乙方在甲方同意的情况下，按照甲方的要求，在合同约定的范围内，对工程的一部分进行施工、安装、调试等工作的活动。1.3合同总价本合同总价是指乙方完成合同分包工程的全部工作内容，按照合同约定的价格计算的总价。1.4工程进度工程进度是指乙方按照合同约定的时间节点完成合同分包工程的工作。1.5质量标准质量标准是指乙方完成合同分包工程的质量应满足的国家标准、行业标准和地方标准，以及甲乙双方在合同中约定的特殊要求。1.6材料与设备材料与设备是指乙方在合同分包工程中使用的原材料、构配件、设备等。1.7变更与调整变更与调整是指在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减等原因，导致合同总价、工程进度等发生变更的情况。1.8违约责任违约责任是指一方不履行合同约定的义务，应当承担的违约责任。1.9争议解决争议解决是指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁等途径予以解决。1.10合同的生效、变更与终止合同的生效是指合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更是指合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，对合同的部分内容进行修改的行为。合同的终止是指合同约定的义务履行完毕，合同关系终止。1.11合同的解除合同的解除是指合同履行过程中，因一方违约等原因，另一方有权解除合同。1.12合同的转让合同的转让是指合同一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方。1.13保密条款保密条款是指甲乙双方在合同中约定，对合同内容和双方商业秘密进行保密的条款。1.14法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或提交合同约定的仲裁机构仲裁。第八条材料与设备供应8.1材料与设备供应责任乙方负责提供合同分包工程所需的材料与设备，并保证材料与设备的质量、数量和交货时间满足合同要求。8.2材料与设备质量要求乙方提供的材料与设备应符合国家、行业和地方有关质量、安全、环保等方面的法律、法规和标准。8.3材料与设备验收甲方应按照合同约定的验收标准和方法，对乙方提供的材料与设备进行验收。验收不合格的，乙方应负责更换或修复。第九条变更与调整9.1变更程序合同履行过程中，如发生设计变更、工程量增减等导致合同总价、工程进度等变更的情况，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。9.2变更价款变更协议签订后，双方应按照变更协议约定的价款进行调整。9.3调整范围变更范围包括工程内容的增减、工程进度的调整、合同价格的调整等。第十条违约责任10.1承包人违约乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。10.2分包人违约甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约程度、损失大小和合同约定等因素确定。第十一条争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决协商不成的，双方可以请求第三方进行调解。11.3仲裁解决调解不成的，甲乙双方应约定仲裁机构，将争议提交仲裁。11.4法律诉讼如双方未约定仲裁机构，或仲裁裁决不服的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订变更协议。12.3合同终止条件合同约定的义务履行完毕，合同关系终止。第十三条合同的解除13.1合同解除条件一方违约等原因，另一方有权解除合同。13.2合同解除程序合同解除应由甲乙双方协商一致，并签订解除协议。13.3解除后的责任处理合同解除后，甲乙双方应按照解除协议约定处理后续事项。第十四条合同的转让14.1合同转让条件合同一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方，应取得另一方的书面同意。14.2合同转让程序合同转让应按照转让协议约定的方式进行。14.3转让后的责任处理合同转让后，第三方取代原合同一方履行合同义务，原合同一方不再承担责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同分包工程详细说明附件2：材料与设备清单附件3：质量标准与验收规范附件4：变更与调整申请表附件5：违约金计算公式附件6：争议解决方式选择协议附件7：合同解除协议附件8：合同转让协议附件1：合同分包工程详细说明本附件详细描述了合同分包工程的具体工作内容、工程量、工程地点、工程期限等信息。附件2：材料与设备清单本附件列出了乙方需要提供的材料与设备清单，包括名称、规格、数量、质量标准等详细信息。附件3：质量标准与验收规范本附件明确了合同分包工程的质量标准和要求，以及验收过程中的规范和程序。附件4：变更与调整申请表本附件用于甲乙双方在合同履行过程中，就合同总价、工程进度等事项进行变更与调整时填写。附件5：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算因违约行为产生的违约金金额。附件6：争议解决方式选择协议本附件明确了甲乙双方在发生争议时选择争议解决方式的意愿和约定。附件7：合同解除协议本附件用于记录甲乙双方关于合同解除的约定，包括解除条件、程序以及解除后的责任处理等内容。附件8：合同转让协议本附件用于记录甲乙双方关于合同转让的约定，包括转让条件、程序以及转让后的责任处理等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成分包工程。2.乙方提供的材料与设备不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按照合同约定的时间交付材料与设备。4.甲方未按照合同约定支付合同价款。5.甲方未按照合同约定提供施工条件。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.违约行为导致工程进度延误的，乙方应按照合同约定的方式向甲方支付逾期竣工违约金。3.违约行为导致工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或更换，并承担因此产生的费用。4.违约行为导致合同解除的，违约方应承担因此给对方造成的损失赔偿责任。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成分包工程，甲方可以根据合同约定的违约金计算公式计算违约金，并要求乙方在规定时间内完成工程。如果乙方未能按时完成工程，甲方还可以要求乙方支付逾期竣工违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙双方签订的机电设备安装合作分包协议2024年通用版。2.分包工程：指乙方在甲方同意的情况下，按照甲方的要求，在合同约定的范围内，对工程的一部分进行施工、安装、调试等工作的活动。3.材料与设备：指乙方在合同分包工程中使用的原材料、构配件、设备等。4.质量标准：指乙方完成合同分包工程