2024年钢结构工程施工合同标准样本（二篇）

第3页共3页2024年钢结构工程施工合同标准样本甲方：__________身份证：__________乙方：__________身份证：__________甲、乙双方经友好协商，甲方决定将公司全部外墙涂料粉刷工程交由乙方承包。为明确双方权利与义务，依据国家有关法律法规，特订立本合同，以资共同遵守。____第一条工程概况____1.工程地址：__________2.施工内容：__________外墙涂料粉刷，总面积约为____平方米（具体以实际测量为准）。3.工程开工日期：__________4.工程竣工日期：__________5.工程承包方式：包工6.工程总工期：____天，遇雨天相应顺延。____第二条工程价款____工程价款按每平方米____元（大写：__________元）计算，以实际测量面积为准。如有增加或减少工程项目，相应调整造价。____第三条质量要求____1.工程验收标准：根据业主要求执行。2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，需双方确认，并签订补充合同明确增加费用。3.甲方采购的材料，其质量由甲方负责；施工质量由乙方负责。4.乙方应精心施工，确保颜色一致。若颜色不一致需返工，所需材料和工程款由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。____第四条付款方式____合同签订后，甲方在乙方开工____天内支付部分工程款；施工完成后，经业主验收合格并测量工程量后，计算并支付工程余款。甲方承诺于____年____月____日前结清工程余款。____第五条工程工期____乙方应按时完工。如延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。____第六条工程验收____双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。____第七条其他事项____1.本合同为工程承包合同，甲乙双方之间不存在雇佣关系。2.乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规及施工规程，确保安全生产、文明施工。3.甲方应为乙方施工人员（3人）购买每人300元的意外保险。4.乙方在施工过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担。因事故导致的人身损害、财产损失及其他损失，均由乙方负责赔偿。甲方不承担任何责任和赔偿（但甲方出于人道主义考虑，如发生人身事故，可承担10%的补偿；实际财产损失可承担50%的补偿）。____第八条违约责任____合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同的一方，若给对方造成的实际损失超过违约金的，应进行相应补偿。____第九条争议解决____本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。____第十条合同生效____本合同自双方盖章或签字之日起生效。____第十一条合同份数____本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________电话：__________电话：__________签约日期：__________2024年钢结构工程施工合同标准样本（二）甲方：1.甲方将向乙方提供经双方确认的施工图及施工文件，并进行详尽的技术交底，以确保乙方顺利施工，并会及时协助乙方完善施工资料。2.甲方承诺为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工所需的水电供应，确保施工道路畅通无阻、施工场地平整坚实。同时，甲方将协调乙方与其他交叉施工单位的关系，以保障施工活动的连续进行。3.甲方将严格按照合同约定支付工程款，避免对开工日期和施工进度造成不利影响。4.甲方将负责对工程质量、安全及进度进行全程监督检查，并及时办理验收、变更及各种签证手续。5.甲方指定[具体人员姓名]为驻工地代表，全权负责合同履行的相关事宜。6.本工程的监理工程师为[监理工程师姓名]。乙方：1.乙方将参加甲方组织的施工图会审及现场交底，并据此拟定施工方案和进度计划，提交甲方审定。同时，乙方将认真收集并整理工程施工资料，按时送交甲方。2.乙方在施工过程中将严格执行施工规范、安全操作规程等有关规定，确保严格按照图纸或施工做法说明进行施工。3.乙方指定[具体人员姓名]为驻工地代表，全权负责合同履行及施工活动的组织与实施，确保按时、按质、按量、安全地完成施工任务，并妥善解决由乙方负责的各项事宜。工期约定：具体进场日期将按甲方通知执行。乙方应按时进场施工，并确保按时竣工验收。若因乙方责任导致不能按期开工或中途无故停工，将不影响工期的顺延。然而，在以下情况下，工期应予以顺延：(1)遭遇人力不可抗拒的因素导致停工（包括长时间雨雪天）；(2)发生重大设计变更；(3)受到其他施工单位的影响；(4)甲方未能按合同规定拨付工程款而影响材料采购；(5)其他非乙方原因导致的工期延误。质量安全及验收：1.本工程的施工质量将以现行的施工及验收规范、检验评定标准为验收标准。若部分材料由甲方提供，甲方应确保材料质量并提供相应的质保单。2.施工中因乙方原因导致的质量安全事故，将由乙方承担全部责任。3.工程施工结束后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方在接到通知后5天内应组织验收；如需另定验收日期，甲方应及时通知乙方并认可乙方提出的验收日期。若甲方在接到通知后28天内仍未组织验收，则视为甲方已确认工程竣工验收合格。若工程未经验收而甲方擅自使用，因此发生的意外事故将由甲方承担相应责任。4.施工质量包修期为施工结束验收日后的[具体月数]个月。在此期间内，如发生施工质量问题，乙方将负责修复。工程价款结算方式及工程款支付：1.本工程总价为[具体金额]，计价面积为[具体面积]，单价为[具体单价]。2.若本工程发生变更（如增减工程量），将按相应报价执行。对于新增的施工内容，其单价将参照相近预算价进行协商确定，并及时办理变更结算手续以纳入付款计划中。3.工程款支付安排如下：合同签订后三天内支付[具体金额]；钢柱进场时支付[具体金额]；钢梁进场时支付[具体金额]；彩钢板进场时支付[具体金额]；施工结束后支付[具体金额]；验收合格后5天内支付[具体金额]；余款将在[具体时间]前付清。4.甲方应及时按合同规定支付工程应付款项。若施工中前期应付款项未按时支付，乙方有权暂停后续工程施工。若工程施工结束后甲方仍未及时支付应付款项且逾期超过一年，乙方有权加收银行利息作为补偿。其他约定：本合同未尽事宜，双方可经友好协商签订补充协议以资补充和完善。在合同履行过程中若一方违约导致合同无法继续履行时，另一方有权要求违约方赔偿因此造成的一切经济损失并有权终止合同执行。双方因履行本合同发生争议时应坦诚友好协商解决；协商不成时可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，自双方签字盖章之日起生效并具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____单位地址：_____单位地址：_____法定代表人：_____