总包与分包方吊篮作业安全协作协议2024

总包与分包方吊篮作业安全协作协议2024本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.分包方职责2.1分包方的义务2.2分包方的吊篮操作人员要求2.3分包方的安全措施3.总包方职责3.1总包方的义务3.2总包方的吊篮监管人员要求3.3总包方的安全措施4.吊篮的使用与维护4.1吊篮的选择与配置4.2吊篮的使用规定4.3吊篮的维护与检查5.安全措施与应急预案5.1安全措施的制定与执行5.2应急预案的制定与演练5.3事故的处理与报告6.沟通协调6.1双方代表的确定6.2定期安全会议6.3信息的共享与沟通7.培训与教育7.1分包方的培训要求7.2总包方的培训要求7.3安全意识的提高8.保险与赔偿8.1保险的要求与办理8.2赔偿的责任与范围8.3赔偿的计算与支付9.违约责任9.1违约的行为9.2违约的后果9.3违约的赔偿10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的程序与规则10.3法院的管辖权11.合同的变更与终止11.1合同的变更11.2合同的终止条件11.3合同终止后的义务12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护12.3保密信息的例外13.一般条款13.1合同的有效期13.2合同的签署地点与日期13.3合同的修改与补充14.附录14.1吊篮作业安全技术规范14.2应急预案示例14.3培训资料清单第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释1.1.2本合同所称吊篮，是指用于建筑物外墙清洗、装修、维修等作业的悬挂装置。1.1.3本合同所称甲方，是指承担工程总包责任的法人或其他组织。1.1.4本合同所称乙方，是指承担吊篮作业责任的法人或其他组织。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同的文件优先顺序如下：合同、附件、补充协议、甲方发出的书面通知和乙方发出的书面回复。第二条分包方职责2.1分包方的义务乙方应按照甲方的要求，安全、高效地完成吊篮作业。2.2分包方的吊篮操作人员要求乙方应确保吊篮操作人员具备相应的资质和经验，并对操作人员进行安全培训。2.3分包方的安全措施乙方应制定并执行吊篮作业的安全措施，确保吊篮作业过程中的人员和财产安全。第三条总包方职责3.1总包方的义务甲方应确保乙方具备合格的吊篮设备和操作人员，并对其进行必要的监督和管理。3.2总包方的吊篮监管人员要求甲方应指派具备相关专业背景和经验的人员，对乙方的吊篮作业进行现场监管。3.3总包方的安全措施甲方应制定并执行施工现场的安全措施，确保吊篮作业过程中的人员和财产安全。第四条吊篮的使用与维护4.1吊篮的选择与配置乙方应根据工程特点和作业需求，选择合适的吊篮类型和数量，并确保吊篮的安全设施齐全。4.2吊篮的使用规定乙方应遵守吊篮的使用规定，不得超载、违规操作和擅自改变吊篮的结构。4.3吊篮的维护与检查乙方应定期对吊篮进行维护和检查，确保吊篮的安全性能符合要求。第五条安全措施与应急预案5.1安全措施的制定与执行乙方应制定施工现场的安全措施，并报甲方审批。双方共同遵守并严格执行。5.2应急预案的制定与演练乙方应制定吊篮作业的应急预案，并定期组织演练，提高应对突发事件的能力。5.3事故的处理与报告发生事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并及时向甲方报告。第六条沟通协调6.1双方代表的确定甲乙双方应确定专门的项目管理人员，负责日常沟通与协调。6.2定期安全会议甲乙双方应定期召开安全会议，共同分析施工现场的安全状况，解决存在的安全问题。6.3信息的共享与沟通甲乙双方应保持信息的畅通，及时告知对方与吊篮作业相关的信息。第八条保险与赔偿8.1保险的要求与办理乙方应在合同签订后15日内，向甲方提交吊篮作业的保险单据，保险金额不得低于甲方规定的金额。8.2赔偿的责任与范围乙方应对因吊篮作业造成的人身伤亡、财产损失承担赔偿责任。8.3赔偿的计算与支付发生赔偿事项时，乙方应按照甲方的要求，及时计算并支付赔偿金额。第九条违约责任9.1违约的行为乙方未按照合同约定完成吊篮作业，或甲方未按照合同约定提供相关条件，均视为违约。9.2违约的后果违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.3违约的赔偿违约方的赔偿金额应根据甲方实际损失的金额计算，并支付违约金。第十条争议解决10.1争议的解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁的程序与规则双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院的管辖权任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与终止11.1合同的变更合同的变更应书面签订，并经双方同意。11.2合同的终止条件合同终止的条件应在合同中约定，双方均应遵守。11.3合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，并清理现场。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，双方交换的未公开的技术、商业等信息。12.2保密信息的保护双方应对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。12.3保密信息的例外法律、法规要求或双方另有约定的情况除外。第十三条一般条款13.1合同的有效期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。13.2合同的签署地点与日期本合同于____年____月____日在____（地点）签署。13.3合同的修改与补充本合同的修改与补充应书面签订，经双方同意后生效。第十四条附录14.1吊篮作业安全技术规范附件一：《吊篮作业安全技术规范》14.2应急预案示例附件二：《应急预案示例》14.3培训资料清单附件三：《培训资料清单》第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《吊篮作业安全技术规范》附件二：《应急预案示例》附件三：《培训资料清单》1.附件一：《吊篮作业安全技术规范》本附件详细列出了吊篮作业的安全技术规范，包括吊篮的选择、配置、使用和维护等方面的要求。乙方应根据这些规范进行吊篮作业，确保作业的安全性。2.附件二：《应急预案示例》本附件提供了一个应急预案的示例，用于指导乙方在吊篮作业过程中遇到突发事件时的应对措施。乙方应根据实际情况制定和完善自己的应急预案，并进行定期的演练。3.附件三：《培训资料清单》本附件列出了乙方操作人员进行吊篮作业前应接受的培训内容，包括安全知识、操作技能、应急预案等方面的培训。乙方应确保操作人员在接受培训后能够熟练掌握相关知识和技能。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成吊篮作业，或甲方未按照合同约定提供相关条件，均视为违约。示例说明：如果乙方未能在约定的时间内完成吊篮作业，或者甲方未能提供必要的作业场地，则乙方和甲方都可能被视为违约方。2.违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。示例说明：如果乙方未能按照约定完成吊篮作业，导致甲方无法按时完成工程，甲方可以要求乙方赔偿因此造成的工期延误损失。3.违约的赔偿金额应根据甲方实际损失的金额计算，并支付违约金。示例说明：如果乙方违约导致甲方损失了10万元，那么乙方除了需要赔偿10万元外，还需支付约定的违约金。说明三：法律名词及解释：1.总包方：指承担工程总包责任的法人或其他组织。2.分包方：指承担吊篮作业责任的法人或其他组织。3.吊篮：指用于建筑物外墙清洗、装修、维修等作业的悬挂装置。4.保险：指为弥补吊篮作业过程中可能发生的人身伤亡、财产损失风险而购买的保险。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方