2024年某工程土方挖掘与运输服务合同

2024年某工程土方挖掘与运输服务合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3工程概述1.4合同文件的优先顺序2.合同范围与工程量2.1土方挖掘范围与工程量2.2土方运输范围与工程量2.3工程变更3.合同价格与支付条款3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4价格调整4.工程进度与时间安排4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3工期延误4.4工期提前5.乙方的义务与责任5.1土方挖掘质量要求5.2土方运输质量要求5.3安全生产要求5.4乙方提供的设备与材料6.甲方的义务与责任6.1提供施工场地与条件6.2办理相关手续6.3协调相关部门6.4提供施工图纸与技术要求7.违约责任7.1乙方违约7.2甲方违约8.不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的后果9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼地点与法院10.合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密责任的履行12.合同的转让与分包12.1合同转让的条件12.2分包的限制与条件13.法律适用与争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式14.其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利与义务处理14.4合同的保管与复制14.5联系方式与通知义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××土方挖掘与运输公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3工程概述本合同涉及的是甲方委托乙方进行的某工程土方挖掘与运输服务。工程地点位于×××市×××区×××路×××号，工程内容包括但不限于土方挖掘、装车、运输、卸车等服务。1.4合同文件的优先顺序（1）合同协议书（2）合同条款（3）工程量清单（4）图纸及相关技术文件（5）其他附件第二条合同范围与工程量2.1土方挖掘范围与工程量乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内完成工程量清单中规定的土方挖掘工作。土方挖掘的工程量以实际测量结果为准。2.2土方运输范围与工程量乙方应按照甲方的要求，在合同约定的时间内完成工程量清单中规定的土方运输工作。土方运输的工程量以实际运输的方数为准。2.3工程变更如因设计变更或其他原因导致工程量发生变化，甲乙双方应按照实际情况协商调整工程量及合同价款。第三条合同价格与支付条款3.1合同总价本合同总价包括土方挖掘、装车、运输、卸车等服务费用。合同总价以附件工程量清单中的价格为准。3.2支付方式本合同支付方式采用进度付款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方支付乙方相应的进度付款；（3）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。3.3进度付款进度付款的具体比例、时间及金额由甲乙双方在合同条款中约定。3.4价格调整如遇市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格发生变化，甲乙双方应按照实际情况协商调整价格。第四条工程进度与时间安排4.1工程开工时间工程开工时间为合同签订后七个工作日。4.2工程完工时间工程完工时间为合同约定的工期范围内。具体工期由甲乙双方在合同条款中约定。4.3工期延误如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。4.4工期提前如乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方相应的奖金。第五条乙方的义务与责任5.1土方挖掘质量要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行土方挖掘，确保挖掘质量符合要求。5.2土方运输质量要求乙方应按照甲方的要求进行土方运输，确保运输安全、及时、高效。5.3安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。5.4乙方提供的设备与材料乙方应提供合同约定的设备与材料，并确保其质量、性能和安全。第六条甲方的义务与责任6.1提供施工场地与条件甲方应提供符合合同要求的施工场地和施工条件，包括但不限于施工道路、水源、电源等。6.2办理相关手续甲方应负责办理合同约定的相关手续，包括但不限于施工许可、安全生产许可等。6.3协调相关部门甲方应负责协调相关部门，确保施工过程中的顺利进行。6.4提供施工图纸与技术要求甲方应提供完整的施工图纸和技术要求，并确保其准确、完整。第八条违约责任8.1乙方违约如乙方违反合同约定，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金，违约金的具体数额由甲乙双方在合同条款中约定。8.2甲方违约如甲方违反合同约定，乙方有权按照合同约定要求甲方支付违约金，违约金的具体数额由甲乙双方在合同条款中约定。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不能克服的客观原因导致合同无法履行或部分履行的情况。9.2不可抗力的后果如发生不可抗力情况，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商调整合同履行时间和方式。如不可抗力情况导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定承担相应的责任。第十条争议解决10.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点与机构如甲乙双方约定通过仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。10.3诉讼地点与法院如甲乙双方约定通过诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地人民法院。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件如发生合同约定的解除条件，甲乙双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项。11.2合同终止的条件（1）合同约定的工程完工，并经验收合格；（2）甲乙双方协商一致终止合同；（3）依法应当终止合同的其他情况。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，甲乙双方披露给对方的所有未经公开的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容等。12.2保密责任的履行甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。保密责任的履行自合同签订之日起生效，至合同终止或解除后五年内继续有效。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让的条件未经对方同意，甲乙双方不得将合同全部或部分转让给第三方。13.2分包的限制与条件乙方不得将合同约定的任何服务分包给第三方，除非经甲方同意。第十四条其他条款14.1合同的生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.3合同解除或终止后的权利与义务处理合同解除或终止后，甲乙双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事项，包括但不限于结算、清理现场等。14.4合同的保管与复制甲乙双方均有权保管合同正本，并复制合同副本。合同副本具有同等法律效力。14.5联系方式与通知义务甲乙双方应保持有效的联系方式，并应及时通知对方关于合同履行过程中的重要事项。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出合同约定的土方挖掘与运输服务的工程量，包括土方挖掘的体积、运输的距离、运输次数等信息。附件2：图纸及相关技术文件包含工程的设计图纸、施工图纸、技术要求等相关技术文件，用以指导施工过程。附件3：支付凭证包括合同预付款支付凭证、进度付款支付凭证、尾款支付凭证等。附件4：验收报告工程完工后，由甲方出具的工程验收报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评估。附件5：安全生产许可证乙方持有的安全生产许可证复印件，证明乙方具备安全生产的资质。附件6：施工许可证乙方持有的施工许可证复印件，证明乙方具备进行施工的资质。附件7：合同变更协议如合同履行过程中发生变更，双方签署的合同变更协议。附件8：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、比率等。附件9：不可抗力证明文件如发生不可抗力情况，双方提供的不可抗力证明文件。附件10：仲裁协议双方签署的仲裁协议，约定仲裁地点、机构等信息。附件11：诉讼法院选择协议双方签署的诉讼法院选择协议，约定诉讼地点、法院等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成土方挖掘与运输服务。2.乙方提供的设备与材料不符合合同约定的质量标准。3.乙方未按合同约定时间完成工程。4.乙方违反安全生产规定，造成安全事故。5.甲方未按合同约定支付价款。6.甲方未提供合同约定的施工场地与条件。7.甲方未办理相关手续，导致工程无法正常进行。违约责任认定标准：1.乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按照合同总价的一定比例计算。2.甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按照合同总价的一定比例计算。3.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。4.违约行为导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。5.违约行为导致工程质量不符合要求，乙方应负责修复并承担相应费用。示例说明：如果乙方未按合同约定时间完成土方挖掘工作，甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金。具体违约金的计算方式见附件8中的违约金计算公式。说明三：法律名词及解释：1.土方挖掘：指采用机械或人工方式，对土方进行开挖、装车、运输、卸车等活动，以满足工程建设需要。2.土方运输：指将挖掘出的土方按照规定的时间、路线、方式运输到指定地点。3.不可抗力：指合同履行过程中，因不可预见、不可避免、不能克服的客观原因导致合同无法履行或部分履行的情况。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。5.验收合格：指工程完工后，经甲方验收，符合合同约定的质量、安全、进度等要求，甲方予以确认。6.安全生产：指在施工过程中，乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，采取必要的安全措施，确保施工安全。7.仲裁：指甲乙双方约定通过仲裁解决合同争议的方式，仲裁结果具有法律效力。8.诉讼：指甲乙双方约定通过诉讼解决合同争议的方式，法院判决具有法律效力。1.土方挖掘与运输服务合同中，乙方应按照合同约定进行土方