2024年工程勘察与设计协作项目分包协议

2024年工程勘察与设计协作项目分包协议本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4工程内容2.分包范围与责任2.1分包范围2.2分包责任2.3分包内容的具体要求3.分包价格与支付3.1分包价格3.2支付方式3.3支付时间表4.工期要求4.1总体工期4.2各阶段工期节点4.3工期延误的责任5.设计与技术要求5.1设计标准5.2技术交流5.3设计变更6.质量管理6.1质量标准6.2质量控制6.3质量问题处理7.安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1分包方违约9.2甲方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3诉讼或仲裁机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1不可抗力12.2法律法规12.3合同附件13.合同的签署与备案13.1签署日期13.2签署地点13.3备案手续14.附件14.1分包工程详细清单14.2设计文件14.3相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：2024年某工程勘察与设计协作项目1.2项目地点：中华人民共和国省市区路号1.3项目规模：根据甲方提供的项目可行性研究报告，本项目规模为平方米，包括栋建筑物、个配套设施等。1.4工程内容：包括但不限于工程勘察、设计方案、施工图纸等。第二条分包范围与责任2.1分包范围：根据甲方提供的工程需求，分包方负责完成本合同约定的工程勘察与设计工作。2.2分包责任：分包方应按照甲方的要求，按时完成勘察与设计工作，并保证勘察与设计的质量符合国家标准和行业规范。2.3分包内容的具体要求：详见附件一：分包工程详细清单。第三条分包价格与支付3.1分包价格：双方经协商一致，确定分包价格为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），其中包括勘察费、设计费、配合施工费等。3.2支付方式：甲方采用进度付款的方式，根据分包方完成的工程量按约定的比例支付。3.3支付时间表：详见附件二：支付时间表。第四条工期要求4.1总体工期：分包方应在本合同签订后个工作日内完成全部勘察与设计工作。4.2各阶段工期节点：详见附件三：各阶段工期节点。4.3工期延误的责任：分包方如因自身原因导致工期延误，应按约定向甲方支付违约金。第五条设计与技术要求5.1设计标准：分包方应按照国家标准、行业规范及甲方提供的技术要求进行勘察与设计。5.2技术交流：分包方应主动与甲方进行技术交流与沟通，确保勘察与设计工作的顺利进行。5.3设计变更：如因甲方要求或实际情况发生变化，需要对设计进行变更时，分包方应根据甲方的要求及时进行调整。第六条质量管理6.1质量标准：分包方应保证勘察与设计的质量符合国家标准和行业规范，确保工程安全、可靠、经济、合理。6.2质量控制：分包方应建立完善的质量控制体系，对勘察与设计过程进行严格控制，确保质量目标的实现。6.3质量问题处理：如发现质量问题，分包方应立即进行整改，并根据甲方的要求采取措施防止质量问题再次发生。第八条安全生产8.1安全生产要求：分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保勘察与设计过程中不发生安全事故。8.2安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，及时采取有效措施防止事故扩大，并立即报告甲方。第九条保密条款9.1保密内容：分包方应对在勘察与设计过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限：分包方应对保密信息保密至本合同解除或终止后年。9.3违约责任：如分包方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十条违约责任10.1分包方违约：分包方如未按约定完成勘察与设计工作，或勘察与设计质量不符合约定标准的，应向甲方支付违约金。10.2甲方违约：如甲方未按约定支付价款，或未提供必要的配合与支持，导致分包方无法正常开展工作的，应向分包方支付违约金。第十一条争议解决11.1.1向甲方所在地的人民法院提起诉讼；11.1.2向乙方所在地的人民法院提起诉讼；11.1.3向甲方和乙方共同选择的仲裁机构申请仲裁。11.2争议解决地点：争议解决地点为甲方所在地。11.3诉讼或仲裁机构：双方可以选择甲方所在地人民法院或乙方所在地人民法院作为诉讼法院，或选择甲方和乙方共同认可的仲裁机构作为仲裁机构。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致分包方无法正常履行合同的，分包方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。12.2法律法规：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。12.3合同附件：本合同附件包括分包工程详细清单、设计文件、相关资质证明文件等。第十三条合同的签署与备案13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点：本合同在甲方所在地签署。13.3备案手续：双方应按照法律规定将本合同备案。第十四条附件14.1分包工程详细清单：详见附件一。14.2设计文件：详见附件二。14.3相关资质证明文件：详见附件三。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单详细列出分包工程的所有勘察与设计内容，包括但不限于工程勘察、设计方案、施工图纸等。清单中应明确每项工程的名称、数量、质量要求、完成时间等。附件二：支付时间表明确列出甲方应支付的分包价格的进度付款时间表，包括付款的时间节点、付款金额等。附件三：各阶段工期节点详细列出分包方应完成的各阶段勘察与设计工作的时间节点，包括各阶段的开始时间、完成时间等。附件四：设计标准与技术要求具体列出设计标准、技术要求以及甲方提供的技术交流与沟通的内容，包括设计规范、施工工艺等。附件五：质量控制计划详细列出分包方应建立的勘察与设计质量控制体系，包括质量控制流程、质量检查标准等。附件六：安全生产管理措施明确分包方应遵守的安全生产要求，包括安全生产管理制度、安全事故应急预案等。附件七：保密协议具体列出分包方应保密的甲方商业秘密、技术秘密等内容，以及保密期限、违约责任等。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算违约金所需考虑的因素、计算方法等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按约定时间完成勘察与设计工作。2.分包方提供的勘察与设计质量不符合国家标准和行业规范。3.分包方未遵守国家的安全生产法律法规，导致安全事故发生。4.分包方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密等。5.甲方未按约定支付价款，或未提供必要的配合与支持。违约责任认定标准：1.分包方未按约定时间完成勘察与设计工作的，应按附件八的违约金计算公式向甲方支付违约金。2.分包方提供的勘察与设计质量不符合国家标准和行业规范的，应承担重新勘察与设计的费用，并向甲方支付违约金。3.分包方发生安全事故的，应承担全部安全事故损失，并向甲方支付违约金。4.分包方泄露甲方商业秘密、技术秘密等的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。5.甲方未按约定支付价款的，应承担迟延付款的违约责任，向分包方支付违约金。示例说明：如果分包方未在约定的时间内完成勘察与设计工作，根据附件八的违约金计算公式，分包方应向甲方支付违约金。例如，如果分包方迟延完成勘察与设计工作10天，根据违约金计算公式，分包方应支付违约金为万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定时，应向另一方支付的金钱赔偿。3.资质证明文件：指分包方应提供的证明其具备相应勘察与设计资质的文件，如营业执照、资质证书等。4.分包范围：指分包方在合同中约定的应完成的勘察与设计工作内容。5.质量控制体系：指分包方建立的用于