土石方工程劳务分包规范合同2024年版

土石方工程劳务分包规范合同2024年版本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5分包范围2.合同主体2.1分包方资质2.2总包方资质2.3双方代表3.合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4工程进度款3.5质量保证金3.6支付方式4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程变更4.4工程延期5.劳务管理5.1劳务人员配置5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资福利5.4劳务人员安全管理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备使用7.安全文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求8.违约责任8.1分包方违约8.2总包方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同的附件12.1附件列表13.其他约定13.1双方约定的其他事项14.合同的签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：根据工程项目的具体名称进行填写。1.2工程地点：填写工程项目的具体地点。1.3工程规模：根据工程项目的规模进行描述。1.4工程内容：详细描述包括但不限于土石方开挖、运输、回填、压实等工程内容。1.5分包范围：明确分包的范围，包括工程部位、工程量等。第二条合同主体2.1分包方资质：分包方应具备的国家相关资质证书名称和编号。2.2总包方资质：总包方应具备的国家相关资质证书名称和编号。2.3双方代表：双方指定的项目负责人，全权代表各方履行合同义务。第三条合同价格与支付3.1合同总价：合同的总价，包括分包工程的全部工作内容和工程量。3.2价格调整：双方约定的价格调整条件和方式。3.3预付款：合同总价的一定比例作为预付款，支付的时间和金额。3.4工程进度款：根据工程进度，按照约定的比例和时间支付工程进度款。3.5质量保证金：约定质量保证金的金额和扣除方式。3.6支付方式：双方约定的支付方式，如银行转账、现金等。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：分包方应按照总包方要求提交的工程进度计划。4.2工程质量标准：按照国家相关标准和规范，明确工程的质量要求。4.3工程变更：双方约定的工程变更条件和程序。4.4工程延期：因不可抗力或其他原因导致工程延期的情况和处理方式。第五条劳务管理5.1劳务人员配置：分包方应按照工程需求和总包方要求，配置足够数量的劳务人员。5.2劳务人员培训：分包方应对劳务人员进行必要的技能和安全培训。5.3劳务人员工资福利：分包方应按时足额支付劳务人员的工资和福利。5.4劳务人员安全管理：分包方应做好劳务人员的安全生产管理，严格遵守施工现场的安全规定。第六条材料与设备6.1材料供应：分包方应按照工程需求和总包方要求，提供合格的材料。6.2设备使用：分包方应合理使用设备，确保设备的正常运行和安全。第七条安全文明施工7.1安全生产责任：分包方应承担工程安全生产的主体责任。7.2文明施工要求：分包方应遵守施工现场的文明施工规定，保证施工环境的整洁和有序。652578第八条违约责任8.1分包方违约：分包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定、损坏设备等。8.2总包方违约：总包方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于逾期支付款项、不合理终止合同等。第九条争议解决9.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决：如协商不成，双方可向工程项目所在地的相关机构申请调解。9.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交至工程项目所在地的仲裁委员会进行仲裁。9.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向工程项目所在地的法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并书面确认。10.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：双方约定保密信息需保密的期限。11.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担相应的违约责任。第十二条合同的附件12.1附件列表：双方约定的合同附件列表，包括合同协议书、工程图纸、工程量清单等。第十三条其他约定13.1双方约定的其他事项：包括但不限于合同的补充协议、修正案等。第十四条合同的签订日期与地点14.1签订日期：合同的签订日期，以双方签字盖章的日期为准。14.2签订地点：合同的签订地点，即双方签字盖章的地点。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书：双方签署的合同协议书，明确双方的权利和义务。2.工程图纸：包括工程的整体布局图、细节图等，用于指导工程的施工。3.工程量清单：详细列出工程所需的材料、数量、规格等。4.施工方案：分包方提交的施工方案，包括施工工艺、施工进度等。5.安全生产管理协议：明确双方在安全生产方面的责任和义务。6.质量保证协议：明确双方在工程质量方面的责任和义务。7.材料供应协议：明确材料供应的具体要求和标准。8.设备使用协议：明确设备使用的要求和标准。9.劳务人员配置清单：详细列出分包方提供的劳务人员的信息，包括姓名、岗位、资格等。10.付款凭证：包括预付款、工程进度款等支付凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定时间完成工程：分包方未按照约定的工程进度完成工作，属于违约行为。2.分包方工程质量不符合约定：分包方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，属于违约行为。3.分包方损坏设备：分包方在施工过程中，因操作不当或其他原因导致设备损坏，属于违约行为。4.总包方未按合同约定支付款项：总包方未按照约定的时间和金额支付工程进度款或质量保证金，属于违约行为。违约责任认定标准：1.分包方违约：分包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.总包方违约：总包方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果分包方未按照约定的工程进度完成工作，总包方有权要求分包方支付违约金，并有权要求分包方按照实际延误的时间继续履行合同。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取了保密措施的信息。3.技术秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并且权利人采取了保密措施的技术信息。4.违约金：指当事人约定的一方不履行合同义务时应支付给对方一定数额的金钱。5.损失赔偿