二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1072

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」072

1.题型：单选题

对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当（）。A

由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B

由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C

由施工单位履行保修义务但不承担保修费用D

由施工单位履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任

考占

2Z207052质量责任的损失赔偿

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题

的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

考点：保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担

2.题型：多选题

下列施工合同中，属于无效合同的有（）。

A施工企业借用他人资质签订的

B施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C建设工程依法必须进行招标而未招标的

D施工企业超越资质等级与建设单位签订的

E施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

答案

A,B,C,D

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规

定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第52条第5项

的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施

工企业资质或者超越资质等级的;（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工

企业名义的;（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承

包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

3.题型：单选题

施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）*

A工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D保证本企业安全生产投入的有效实施

答案

D

4.题型：单选题

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的

分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的

是（）。

A工艺流程

B应急预案

C材料与设备计划

D施工进度计划

答案

B

解析

施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

5.题型：单选题

根据《民法总则》，法人分为（）。*

A企业法人和非企业法人

B机关法人，企业法人和社团法人

C一般法人和特别法人

D营利法人，非营利法人和特别法人

答案

D

解析

法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。

6.题型：多选题

下列选项中，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有（）。

A施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置

B施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D施工单位应当将生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

E生活区的选址应当符合安全性要求

答案

B,C,D,E

解析

《建设工程安全生产管理条例》第29条规定，施工单位应当将施工现场的办

公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，选项A不符合要求，选项D符

合要求。该条还规定，办公、生活区的选址应当符合安全性要求；施工单位不得在

尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有

产品合格证。

7.题型：单选题

建筑企业对行政处罚结果不服.提请行政复议，如不服行政复议决定，则（）。

A不可以提起诉讼

B可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起

C可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起

D可以提起诉讼.但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起

答案

C

8.题型：单选题

关于留置的说法，正确的是()。

A留置权属于债权

B债权人不负责保管留置物

C建设工程合同可以适用留置权

D留置权基于法定而产生

答案

D

解析

按照《担保法》《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的

动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该

财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，

因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人

有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约

定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭

失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。

9.题型：单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，下列选项中关于建筑工程施工总承包二级企业

主要人员的说法正确的是()o

A具有建筑工程、机电工程专业注册建造师合计不少于9人

B具有建筑工程相关专业中级以上职称人员不少于20人

C持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人

D经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于75人

答案

D

10.题型：多选题

根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以单

方解除合同的有（）。

A发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行

C建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D施工组织不力，导致工期延误，使该项目已无投产价值

E施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员

答案

A,B,D

11.题型：多选题

根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该

免责条款无效。*

A合同履行只有对方受益

B不可抗力造成对方财产损失

C履行合同造成对方人身伤害

D对方不履行合同义务造成损失

E故意或重大过失造成对方财产损失

答案

C,E

12.题型：单选题

收货人应当及时提货。收货人逾期提货的，应当向（）支付保管费等费用。A

承运人B

托运人C

收货人D

买受人

考坐上点

2Z204036运输合同的法律规定

解析

收货人应当及时提货。收货人逾期提货的，应当向承运人支付保管费等费用。

考点：收货人的权利义务

13.题型：单选题

建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报

告书应当有（）的意见.

A地方政府主管部门

B噪声污染防治监管部门

C该建设项目所在地单位和居民

D环境保护行政主管部门

答案

C

14.题型：单选题

《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规

定可进行下列除（）以外的处罚。

A责令改正，没收非法所得

B责令停业整顿，降低资质等级

C处以罚款

D吊销营业执照

答案

D

解析

建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽

工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等

级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的

损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

15.题型：单选题

关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。*

A有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接

管辖

B原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

C人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

答案

D

16.题型：单选题

合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。

A侵权

B预期违约

C合法行为

D单方解除合同

答案

B

解析

本题考查的是违约责任的承担方式。预期违约是指当事人一方在合同约定的期限

届满之前，明示或默示其将来不能履行合同。

17.题型：多选题

某工程建设联合有限公司与某旅游股份有限公司签订了房屋买卖合同，该合同的法

律特征主要体现在（）。

A房屋买卖合同是双务合同

B房屋买卖合同是单务合同

C房屋买卖合同是诺成合同

D房屋买卖合同是实践合同

E房屋买卖合同是无偿合同

答案

A,C

解析

买卖合同的法律特征：1.买卖合同是一种转移财产所有权的合同2.买卖合同是有

偿合同3.买卖合同是双务合同4.买卖合同是诺成合同。

18.题型：单选题

合同中关于（）的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的

影响。A

违约责任B

解决争议C

价款或酬金D

数量和质量

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

该题目考的是无效合同的法律后果。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中

独立存在的有关解决争议方法的条例的效力。

考点：无效合同的法律后果

19.题型：单选题

著作权的说法错误的是（）。A

著作权是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品所享有的专有权B

建设单位编制的招标文件等文字作品也享有专利权C

在特定情况下，国家也可以成为著作权的主体D

如果是合作作品，著作权截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日

考点

2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任

解析

建设单位编制的招标文件等文字作品也享有著作权。

考点：著作权。

20.题型：多选题

下列选项中，关于劳动合同的变更的说法表述正确的有（）。

A建筑公司可以单方变更劳动合同，变更后劳动合同有效

B变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行

C变更后的劳动合同文本由建筑公司和劳动者各执一份

D变更劳动合同，应采用书面形式

E用人单位与劳动者协商一致，可变更劳动合同的内容

答案

C,D,E

解析

根据《劳动合同法》第三十五条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳

动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由

用人单位和劳动者各执一份。变更劳动合同可在合同有效期、包括履行完毕之前的

整个有效期进行。

21.题型：单选题

下列不属于效力待定合同的是（）。A

限制行为能力人订立的合同B

无权代理人订立的合同C

无权处分行为D

欺诈胁迫损害国家利益

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

效力待定合同：限制行为能力人订立合同；无权代理人订立的合同；无权处分行

为。

考点：效力待定合同

22.题型：单选题

根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A税率的确定

B环境保护

C历史文化保护

D增加施工许可证的申请条件

答案

A

23.题型：多选题

6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金

30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。

下列说法正确的是（）。

A买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B买卖合同自6月1日成立

C定金合同自6月1日成立

D若卖方不能交付货物，应返还50万元

E若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元

答案

A,B,E

解析

买卖合同属于诺成性合同，白合同双方当事人意思表示一致时生效。定金合同是

实践性合同，自支付定金一方当事人交付定金之日起生效，定金合同自6月10日

成立。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%,因此本合同

冬金为20万元，卖方应将5万元返还买方。若卖方不能交付货物，应返还45万

yuo

24.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。[2014]A

建议权B

检举权C

获得工伤保险赔偿权D

收益权E

紧急避险权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

施工作业人员应当享有的安全生产权利：（1）知情权和建议权；（2）安全防护用

户获得权；（3）批评、检举、控告及拒绝违章指挥；（4）紧急避险权；（5）获

得工伤保险和意外伤害保险赔偿权利；（6）请求民事赔偿权。

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

25.题型：单选题

“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度

的节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A节电、节能、节水、节材

B节能、节地、节水、节材

C节能、节水、节油、节材

D节能、节电、节油、节材

答案

B

26.题型：多选题

下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有（）。

A建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D建设单位为偷税而订立的施工合同

E村民胁迫施工企业订立的供货合同

答案

A,C,E

27.题型：单选题

在建设工程施工活动中，落实施工安全生产责任的主体是（）.

A建设单位

B施工单位

C监理单位

D政府安监部门

答案

B

28.题型：单选题

张某的日工资为100元，2014年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定

休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。

根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计（）元。

A300

B500

C700

D900

答案

C

解析

用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排

劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日安排劳动者

工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休假日安排劳

动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。

29.题型：单选题

劳动者和用人单位订立平均每天工作时间不超过4小时的劳动合同，可以订立

()oA

书面形式B

口头形式C

其他形式D

法律登记

考点

2Z204021劳动合同订立的规定

解析

劳动者和用人单位订立平均每天工作时间不超过4小时的劳动合同，可以订立口头

协议。

考点：订立劳动合同应当注意的事项

30.题型：单选题

甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中

标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二

者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲

坚持按协议结算。正确的处理是()。A

合同无效，协议也无效，按无效合同处理B

合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C

合同有效，协议无效，以合同为结算依据D

合同无效，协议有效，以协议为结算依据

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题考查的是工程价款的支付。出现与备案的中标合同不一致的，以备案的中标合

同作为结算价款的依据。

考点：合同价款的确定。

31.题型：单选题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自

检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前

()小时。A

24B

48C

72D

96

考坐上点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应当对工程隐蔽部位进行

自检，并经自检确认是否符合覆盖条件。工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖

条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查。

考点：强化隐蔽工程质量检查

32.题型：单选题

债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履

行义务，即债的（）。A

相对性B

绝对性C

专有性D

地域性

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履

行义务，即债的相对性。

考点：债的概念。

33.题型：单选题

施工企业中对安全生产工作负全面责任的是（）.

A总经理

B总工程师

C负责安全生产的副总经理

D办公室主任

答案

A

34.题型：多选题

买卖合同的法律特征主要体现在（）.

A买卖合同是双务合同

B买卖合同是单务合同

C买卖合同是诺成合同

D买卖合同是实践合同

E买卖合同是无偿合同

答案

A,C

35.题型：单选题

建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）

A建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

B工程价款确定之日

C建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

D建设工程未支付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

答案

D

解析

本题考查的是工程价款的支付。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，

按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。同

时，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，

下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设

工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也

未结算的，为当事人起诉之日。

36.题型：单选题

《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒

弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习

至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条

件是（）。A

具有初级工以上技能等级B

具有3年以上相应工作经历C

善于“传、帮、带”D

成绩突出

考点

2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定

解析

高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个

月后方可独立上岗。工人师傅一般应当具备中级工以上技能等级，3年以上相应工

作经历，成绩突出，善于“传、帮、带”，没有发生过“三违”行为等条件。要组织签

订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制。答案选A。

考点：安全教育培训方式

37.题型：单选题

王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试

用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则（）。

A必须取得用人单位同意

B口头通知用人单位即可

C应提前30日以书面形式通知用人单位

D应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

答案

C

解析

劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用

期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。故C选项正确。

38.题型：单选题

引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）.

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

解析

任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都

存在着数个合同,如设计合同、施工合同、监理合同等,但并不是每个工程项目都一

定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形.虽然它们也是建设工程债的发

生依据，但并不是债发生的最主要、最普遍的依据.因此.正确答案选A.

39.题型：单选题

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少

()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A每五年

B每三年

C每年

D每半年

答案

B

解析

《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至

少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

40.题型：单选题

建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正

确的是()。

A分包工程质量由分包企业负总责

B分包工程质量由分包企业单独承担责任

C总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

答案

C

41.题型：单选题

下列合同债务中，可以转移的债务是（）o[2012]A

提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务B

必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务C

委托监理合同中监理单位的主债务D

施工合同中关于主体结构施工的债务

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

本题考查债务转移的例外《合同法》第79条规定：债权人可以将合同的权利全部

或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据合同性质不得转

让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。某些债务不

具有可转移性，主要情形有：（1）事实上或法律上不存在转移的可能性。B选项中

必须采用该施工企业专有技术，属事实上不能转移的债务。D选项中的主体结构施

工的转移为法律所禁止，属法律上不得转移的债务。（2）与债务人的人身有密切联

系者。C选项中的监理单位具有极强的人身性，委托监理合同不得转移。基于该理

论，《建筑法》第34条也明确规定工程监理单位不得转让工程监理业务。本题仅

A选项中的债务可以转移。

考点：合同义务的转让

42.题型：单选题

关于招标人权利的说法，正确的是（）。[2012]A

可以自行指定分包单位B

可以自行提高履约担保金额C

可以公开评标过程D

可以授权评标委员会直接确定中标人

考点

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查招标人的权利。指定分包违反我国现行法律规定，故A选项不正确。依

据《工程建设项目施工招标投标办法》第62条，招标人不得擅自提高履约保证

金，则B选项不正确。依据《招标投标法》第38条，招标人应当采取必要的措

施，保证评标在严格保密的情况下进行，则C选项不正确。依据《招标投标法》

第40条，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中

标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人，故D选项正确。

考点：中标和签订合同。

43.题型：单选题

债权与物权不同，债权是（）。A

绝对权B

相对权C

所有权D

使用权

考点

2Z201051债的基本法律关系

解析

债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。

考点：债的内容。

44.题型：单选题

由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）.

A法律形式

B法律体系

C法律规范

D法律部门

答案

B

45.题型：单选题

用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（）。

A在合同依法订立之后进行

B变更合同期限和劳动报酬

C变更劳动保护和工作条件

D违反法律法规的强制性规定

答案

D

46.题型：多选题

关于劳动合同试用期的说法，正确的有（）。

A试用期次数最多为2次

B试用期最长为6个月

C以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

D试用期不包含在劳动合同期限内

E试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同

答案

B,C

47.题型：多选题

关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）

A施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

B施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

C施工人员有权拒绝该指令

D施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

E生产经营单位不得因从业人员拒绝强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇

答案

C,E

解析

《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批

评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人

员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业

而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

48.题型：单选题

建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是

被代理人与第三人的（）。

A委托关系

B受托关系

C信任关系

D合同关系

答案

D

解析

建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人

与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的合同关系。故选项D正

确。

49.题型：单选题

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患,且情况严重的.应当（）.

A要求施工单位整改

B要求施工单位采取有效措施保证生产安全

C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D直接向有关主管部门报告

答案

C

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存

在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时

停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理

单位应当及时向有关主管部门报告。

50.题型：单选题

招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处（）万元罚款。

A1〜5

B1-10

C3〜5

D5-10

答案

A

解析

招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇

的强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改

正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。

51.题型：单选题

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行

为的是（）。*

A以他人名义投标

B将承包的工程违法分包

C未在规定期限内办理资质变更手续

D未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重

答案

C

解析

资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质

等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位

或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；

（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需

要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重

的。

52.题型：多选题

合同当事人承担违约责任的形式有（）。A

合同继续履行B

采取补救措施C

支付赔偿金D

返还财产，恢复原状E

支付违约金

考点

2Z204016违约责任及违约责任的免除

解析

承担违约责任的种类合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续

履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

考点：承担违约责任的种类

53.题型：单选题

下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。

A制定施工现场的消防安全制度

B向有关部门报审消防设计图纸

C制定灭火和应急疏散预案

D设置消防安全标志

答案

B

解析

A、C、D选项符合《消防法》第16条关于"机关、团体、企业、事业等单位应

当履行下列消防安全职责”的规定；⑴落实消防安全责任制，制定本单位的消防安

全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（2）按照国家标准、行业

标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好

有效；（3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录

应当完整准确，存档备查；（4）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证

防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（5）组织防火检查，及时消除火灾隐

患；（6）组织进行有针对性的消防演练；（7）法律、法规规定的其他消防安全职责。

而《消防法》第10条规定，应由建设单位向有关部门报审消防设计图纸。因此,

正确选项为B。

54.题型：单选题

实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合()的规定。

A施工许可证发证机关

B县级以上人民政府

C省市人民政府

D国务院

答案

D

解析

《建筑法》规定，实行开工报告制度的建设工程必须符合国务院的规定，其他部

门的规定无效。此类工程按照国务院规定的权限和程序批准开工报告，不再领取施

工许可证，以避免同一工程由不同主管部门重复审批的现象。故D选项正确。

55.题型：单选题

下述关于劳动能力鉴定的选项中,不符合《工伤保险条例》规定的是()。

A劳动功能障碍分为9个伤残等级

B最重的为1级

C生活自理障碍包括生活完全不能自理

D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

答案

A

解析

劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为1级，最轻的为10级。生活自理障

碍分为3个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

56.题型：单选题

承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失,

则发包人甲可向乙公司主张（）之债.

A合同

B侵权

C不当得利

D无因管理

答案

A

57.题型：多选题

建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位

的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是（）o

A施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

答案

A,D

解析

《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包

人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折

价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将

该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（1）人民法

院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规

定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交

付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受

偿权不得对抗买受人。（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作

人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

（4）建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设

工程合同约定的竣工之日起计算。

58.题型：单选题

在评标委员会组建过程中，下列做法符合法律规定的是（）。

A评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密

B评标委员会七个成员中，招标人的代表为三名

C项目评标专家从招标代理机构专家库内的相关专家名单中随机抽取

D评标委员会成员由三人组成

答案

C

59.题型：多选题

属于建设工程一切险中保险责任范围的是（）。A

龙卷风B

冰雹C

地面下陷下沉D

火灾E

锈蚀

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险人对下列造成的损失和费用负责赔偿：1自然事件，指地震、海啸、雷电、飓

风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、

火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；2意外事

故，包括火灾和爆炸。

考点：保险责任范围。

60.题型：单选题

关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。

A自然人

B具有大学本科学历

C热心人民调解工作

D具有中级以上职称

答案

C

解析

本题考查的是人民调解。人民调解员应当具备的基本条件是：公道正派；热心人

民调解工作；具有一定文化水平；有一定的法律知识和政策水平；成年公民。

61.题型：多选题

建设工程合同纠纷的当事人可以根据《民事诉讼法》的规定，协议选择（）法院管

辖。

A发包人住所地

B承包人住所地

C合同签订地

D施工行为地

E合同变更地

答案

A,B,C,D

62.题型：单选题

下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。

A在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B由行政主管部门主持达成的调解书

C司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

D人民法院在民事案件审理中制作的调解书

答案

B

63.题型：单选题

下列合同债务中，可以转移的债务是（）。

A提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C委托监理合同中监理单位的主债务

D施工合同中关于主体结构施工的债务

答案

A

64.题型：单选题

根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于施工企业的（）.

A委托代理人

B法定代理人

C指定代理人

D企业授权的项目管理者

答案

D

65.题型：单选题

按照《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》的规定，对施工单位安全生产工

作全面负责的是Oo

A单位法定代表人

B单位主要负责人

C单位安全职能部门

D单位项目负责人

答案

B

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位安全生

产工作全面负责。主要负责人是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人，

并不限于法定代表人。

66.题型：多选题

依据《固体废物污染环境防治法》，下列对固体废物污染防治的做法正确的有

()。

A运输固体废物时，采取了防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施

B在国家级风景名胜区，严格限制建设工业固体废物处置设施

C禁止中国境外的同体废物进境倾倒、堆放、处置

D限制进口可以用作原料的固体废物

E施工单位及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施防止污染环境

答案

A,C,D,E

解析

选项B,在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其

他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和

生活垃圾填埋场。

67.题型：多选题

某建筑公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条

例》投保了建筑职工意外伤害保险。该险种承保的范围包括()。A

工程本身受损B

施工用设施受损c

被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D

被保险人在施工现场被高空坠物砸死E

场地清理费

考点

2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定

解析

建筑职工意外伤害险的承保范围是：被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工

作，或在施工现场及施工制定的生活区域内遭受意外伤害，因此，C、D为正确选

项。

考点：建筑意外伤害保险的规定

68.题型：单选题

根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力

考核合格就可以任职的岗位是（）。

A施工企业的总经理

B施工项目的负责人

C施工企业的技术负责人

D施工企业的董事

答案

D

解析

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专

职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

选项D,企业的董事不属于施工单位的主要负责人和安全生产管理人员。

69.题型：单选题

甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位，项目实施过程中监理工程师发现了

安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工，以致酿成安全事故。安全生产

监督管理部门查明事实后对甲公司作出了罚款20万元的处罚决定，甲公司不服提

起行政诉讼，经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款，则由（）强制执

行。A

第一审法院B

第二审法院C

被告住所地法院D

甲公司住所地法院

考点

2Z208053行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行

解析

《行政诉讼法》第65条规定，当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁

定。原告拒绝履行判决、裁定的，被告行政机关可以向第一审法院申请强制执行。

考点：判决

70.题型：单选题

某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了1年《设备融资租赁合同》，该

合同应当采用()。A

口头形式B

书面形式C

默示形式D

推定形式

考点

2Z204034租赁合同的法律规定

解析

原文是租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视

为不定期租赁。

考点：租赁合同的类型

71.题型：单选题

甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担

保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，

正确的是()o

A丙公司应代甲清偿

B乙可要求甲或丙清偿

C只能由甲先行清偿

D不可能由甲或丙共同清偿

答案

c

解析

担保法》第17条规定：”一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并

就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。

72.题型：多选题

下列合同中，属于可撤销合同的有（）o

A因重大误解订立的合同

B违反法律的强制性规定的合同

C一方以欺诈、胁迫手段订立的合同

D订立合同时显失公平的合同

E以合法行为掩盖非法目的的合同

答案

A,C,D

解析

答案A、C、D

《合同法》规定因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈或胁迫

手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求

人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择A、C、D,其他两个选项所订

立的合同属于无效合同。

73.题型：单选题

某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作

为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进

行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设

计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量

管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）。

A设计单位

B施工单位

C建设单位

D监理单位

答案

C

74.题型：多选题

施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验,

未经检验或检验不合格的，不得使用。

A建筑材料

B周转材料

C建筑构配件

D设备

E商品混凝土

答案

A,C,D,E

解析

《建设工程质量管理条例》第29条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施

工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,

检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

75.题型：单选题

按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。

A厂矿的职能部门

B有限责任公司

C政府机关

D某高等学校

答案

B

76.题型：单选题

某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，

而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回

部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括

()。

A承担民事责任

B停职检查并作价赔偿

C追究刑事责任

D接受治安管理处罚

答案

B

解析

答案B

依据《文物保护法》第64条、第65条规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占

国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担

民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。该司机

的行为与B选项以外的法律责任相符，故B选项合题意。

77.题型：多选题

定金是担保的一种形式，下面关于定金的说法正确的是()。

A定金应当以书面形式约定

B当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D定金的数额不得超过主合同标的额的20%

E定金合同从实际交付定金之日起生效

答案

A,B,D,E

解析

《担保法》规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付

定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但

不得超过主合同标的额的20%。故选项A、B、D、E正确。

78.题型：单选题

关于中标人违法行为应承担的法律责任的规定，下列表述中错误的是（）。

A中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，处分包项

目金额5%。以上10%。以下的罚款

B中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内

参加投标的资格并予以公告

C中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退

还，可以处中标项目金额5%。以下的罚款

D中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5%。以上10%。以下的罚款

答案

C

79.题型：单选题

下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合《工伤保险条例》规定的是（）。

A劳动功能障碍分为9个伤残等级

B最重的为1级

C生活自理障碍包括生活完全不能自理

D劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定

答案

A

解析

劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为1级，最轻的为10级。生活自理障

碍分为3个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

80.题型：多选题

下列关于仲裁裁决的表述中正确的有（）o

A当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

B仲裁庭可以根据双方当事人达成的调解协议作出裁决

C仲裁裁决应当根据仲裁庭多数仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委

员会讨论决定

D仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁或提起诉讼

E仲裁裁决的作出，标志着当事人之间纠纷的最终解决

答案

A,B,D

解析

仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔

录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出，因此C

错误。E错误，因为如果一方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据，另一方当事

人可以申请撤销裁决。

81.题型：单选题

根据《专利法》第6条第1款的规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位物

质技术条件所完成的发明创造为（）发明创造，该发明创造申请专利的权利属于

该单位。

A职务

B组织

C集体

D部门

答案

A

82.题型：多选题

取得安全生产许可证必须具备的条件有（）。

A特种作业人员经考核合格

B职工参加了工伤保险

C通过了职业安全卫生管理体系认证

D依法进行了安全评价

E已办理安全监督手续

答案

A,B

83.题型：单选题

某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要

求，王某没有及时处理，导致施工过程中脚手架坍塌，造成5名工人死亡的严重事

故。此事件中，王某可能构成（）。*

A重大责任事故罪

B重大劳动安全事故罪

C工程重大安全事故罪

D强迫职工劳动罪

答案

B

84.题型：单选题

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符

合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）向有关行政监督

部门投诉。A

3日内B

5日内C

7日内D

10日内

考占

2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理

解析

《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符

合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监

督部门投诉。

考点：招标投标投诉与处理。

85.题型：多选题

关于施工许可制度，下列表述正确的有（）。

A有利于保证建设工程的开工符合必要条件

B避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失

C便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模

D便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内施工队伍等基本情况

E实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证

答案

A,B,C,D

解析

建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件

的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程

在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设

工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程

活动依法有序进行。为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现

象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不

再领取施工许可证。故选项A、B、C、D正确。

86.题型：多选题

无处分权人处分他人的财产，在（）的情况下，该合同有效.

A经过权利人追认

B与其年龄相适应

C与其智力相适应

D与其精神健康状态相适应

E无处分权人在订立合同后取得处分权

答案

A,E

87.题型：单选题

下列可以由行政法规设定的行政强制措施是()。

A冻结存款

B限制公民人身自由

C扣押财物

D冻结汇款

答案

C

解析

行政强制措施由法律设定，尚未制定法律且属于国务院行政管理职权事项的，行

政法规可以设定除限制公民人身自由，冻结存款、汇款和应当由法律规定以外的行

政强制措施C选项符合此规定。

88.题型：单选题

建设单位违反《城市地下管线工程档案管理办法》规定，未移交地下管线工程档案

的，建设主管部门可以给予的行政处罚是()。

A处5万元以上20万元以下的罚款

B对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处1万元以上3万元以下的罚

款

C造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的赔偿责任

D责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款

答案

D

89.题型：单选题

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究（）。A

民事责任B

赔偿责任C

行政责任D

刑事责任

考点

2Z207013违法行为应承担的法律责任

解析

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标

准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

考点：相关主体的刑事责任

90.题型：多选题

根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考（）。[2015]

A

一般事故B

较大事故C

严重事故D

特别重大事故E

重大事故

考点

2Z206041生产安全事故的等级划分标准

解析

本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。

考点：生产安全事故的等级划分标准

91.题型：多选题

下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（）。*

A逾期送送达的

B投标人未提交投标保证金的

C投标人的法定代表人未到场的

D未按招标文件要求密封的

E投标人对招标文件有异议的