专项分包劳务增补合同（2024修订版）

专项分包劳务增补合同（2024修订版）本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2专项分包劳务1.3增补合同1.4工程1.5工期1.6劳务费用1.7材料1.8设备1.9质量标准1.10安全标准1.11违约1.12争议解决1.13合同解除1.14法律适用与争议解决2.合同双方的权利与义务2.1专项分包方的权利与义务2.2总包方的权利与义务3.劳务的增补内容3.1劳务内容3.2劳务量3.3劳务时间3.4劳务人员4.劳务费用的支付4.1劳务费用支付标准4.2劳务费用支付时间4.3劳务费用支付方式5.材料与设备的提供5.1材料5.2设备6.工程质量与安全6.1质量控制6.2安全管理7.违约责任7.1专项分包方的违约责任7.2总包方的违约责任8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款11.合同的生效、无效与终止11.1合同生效条件11.2合同无效条件11.3合同终止条件12.一般条款12.1合同的履行12.2信息的准确性与及时性12.3不可抗力12.4合同的转让12.5附件13.合同的签署与备案13.1签署日期13.2签署地点13.3备案程序14.其他条款14.1合同语言14.2合同解释权14.3送达条款14.4联系方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2专项分包劳务专项分包劳务是指乙方根据本合同约定，在甲方指定的工程现场，按照甲方的要求进行的工程施工活动。1.3增补合同增补合同是指双方根据原合同的约定，就专项分包劳务的增加或调整所达成的补充协议。1.4工程工程是指甲方作为业主或者开发商，委托乙方施工的工程项目。1.5工期工期是指乙方完成专项分包劳务所承诺的时间。1.6劳务费用劳务费用是指乙方为完成专项分包劳务所应得的报酬。1.7材料材料是指乙方在施工过程中所需的原材料、构配件等。1.8设备设备是指乙方在施工过程中所需的机械设备、工具等。1.9质量标准质量标准是指乙方完成专项分包劳务应达到的技术要求和相关标准。1.10安全标准安全标准是指乙方在施工过程中应遵守的安全规定和操作规程。1.11违约1.12争议解决争议解决是指双方在履行本合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或者法律途径等方式予以解决。1.13合同解除合同解除是指双方在合同有效期内，经协商一致或者依法解除合同关系的行为。1.14法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第二条合同双方的权利与义务2.1专项分包方的权利与义务专项分包方应按照本合同约定，完成专项分包劳务，并保证工程质量、安全标准符合相关要求。乙方应遵守甲方的管理制度，按照甲方的要求进行施工。乙方应承担因自身原因导致的工程损失，并按照甲方的要求承担相应的赔偿责任。乙方应按期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.2总包方的权利与义务总包方应按照本合同约定，向专项分包方支付劳务费用，并提供施工所需的场地、材料、设备等。甲方应保证乙方的施工顺利进行，如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任。甲方应按照约定时间支付劳务费用，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条劳务的增补内容3.1劳务内容（1）施工图纸所示的建筑安装工程；（2）施工过程中的临时设施搭建与拆除；（3）施工现场的清洁与卫生；（4）工程验收及保修服务等。3.2劳务量乙方向甲方提供的劳务量应按照双方约定的工程量进行。工程量的计算依据为施工图纸、工程量清单及相关技术规范。3.3劳务时间乙方的施工期限为______年______月______日至______年______月______日。实际施工时间按照甲方的工程进度安排和乙方的施工能力进行调整。3.4劳务人员乙方应按照甲方的要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员。劳务人员名单、资质证明等相关信息应提前提交甲方备案。第四条劳务费用的支付4.1劳务费用支付标准劳务费用的支付标准按照双方约定的单价和工程量进行计算。单价和工程量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.2劳务费用支付时间甲方应在每个月的______日前，支付乙方上个月的劳务费用。支付方式为______。4.3劳务费用支付方式甲方支付劳务费用的方式为银行转账、支票或者现金。甲方应保证支付的劳务费用符合约定标准，如有不足，应承担相应的违约责任。第五条材料与设备的提供5.1材料甲方应按照本合同约定，向乙方提供施工所需的材料。材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。甲方应保证材料供应的及时性，如有延误，应承担相应的违约责任第八条工程质量与安全6.1质量控制乙方应按照本合同约定的质量标准，对施工过程进行严格控制。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题，并按照甲方的要求承担相应的赔偿责任。6.2安全管理乙方应遵守国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，加强施工现场的安全管理。乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第九条违约责任7.1专项分包方的违约责任乙方如未按照本合同约定完成专项分包劳务，甲方有权按照约定要求乙方承担违约责任。乙方如未按照约定质量、安全标准施工，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的赔偿责任。乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。7.2总包方的违约责任甲方如未按照本合同约定支付劳务费用，乙方有权按照约定要求甲方承担违约责任。甲方如未按照约定提供施工所需的场地、材料、设备等，乙方有权要求甲方整改，并承担相应的赔偿责任。甲方如未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。第十条争议解决方式8.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。双方应共同协商，达成一致意见，维护双方合法权益。8.2调解解决如双方通过协商无法解决争议，可向工程所在地的建设行政主管部门或者行业协会申请调解。调解不成的，双方可依法向有管辖权的人民法院起诉。8.3仲裁解决双方可以约定仲裁解决争议。如双方在合同中未约定仲裁条款，但一方在争议发生前向对方发出仲裁通知，对方未在约定的时间内提出异议的，视为默认仲裁解决。双方应共同选定仲裁委员会，按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。8.4法律途径如双方约定通过法律途径解决争议，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。双方应按照中华人民共和国法律的规定，履行诉讼程序，维护自身合法权益。第十一条合同的变更与解除9.1合同变更本合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。9.2合同解除如因不可抗力等原因导致本合同无法履行，双方可以协商解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相退还已收到的款项，并按照约定承担相应的赔偿责任。第十二条一般条款10.1合同的履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方未按照合同约定履行义务，另一方有权要求违约方承担违约责任。10.2信息的准确性与及时性双方应保证提供给对方的信息准确、完整、及时。如因信息不准确、不完整、不及时导致一方损失的，责任由信息提供方承担。10.3不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或者造成损失的，双方应协商解决。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。10.4合同的转让本合同未经双方协商一致，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.5附件本合同附件包括双方约定的工程量清单、材料供应清单、设备供应清单等。附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十三条合同的签署与备案11.1签署日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2签署地点本合同签署地点为________________。11.3备案程序本合同签署后，双方应按照约定向相关行政主管部门备案。第十四条其他条款12.1合同语言本合同的签订、履行、解释及争议解决均使用中文。12.2合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。12.3送达条款双方可以通过书面形式送达对方，送达地址为双方约定的地址。12.4联系方式双方的联系方式为：甲方：________________乙方：________________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的各项工程量，包括工程名称、工程量、工程单价等信息。附件二：材料供应清单详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。附件三：设备供应清单详细列出施工所需的设备的名称、型号、数量、性能等信息。附件四：施工图纸包括工程的整体施工图纸和相关细节施工图纸。附件五：施工方案详细列出施工的具体方案，包括施工步骤、施工方法、施工周期等信息。附件六：安全管理制度详细列出施工现场的安全管理制度，包括安全操作规程、安全事故处理办法等信息。附件七：质量管理制度详细列出工程的质量管理制度，包括质量控制措施、质量验收标准等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.乙方未按照约定提供材料或设备，属于违约行为。4.甲方未按照约定时间支付劳务费用，属于违约行为。5.甲方未按照约定提供施工所需的场地、材料、设备等，属于违约行为。违约责任认定标准：1.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的赔偿责任。3.乙方未按照约定提供材料或设备，甲方有权要求乙方及时提供，并承担由此造成的损失。4.甲方未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应支付劳务费用的5%。5.甲方未按照约定提供施工所需的场地、材料、设备等，甲方应承担由此造成的损失。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总金额的5%。例如，如果合同总金额为100万元，乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付5万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，如因不可抗力导致本合同无法履行或者造成损失的，