2024年新砌体工程劳务分包协议样本

2024年新型砌体工程劳务分包协议样本本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围1.2分包工程的内容2.分包工程的工期2.1工程开工日期2.2工程竣工日期3.分包工程的质量标准3.1工程质量的要求3.2工程质量的验收4.分包工程的劳务费用4.1劳务费用的计算4.2劳务费用的支付5.分包工程的安全管理5.1安全管理的职责5.2安全事故的处理6.分包工程的信息交流6.1信息交流的方式6.2信息交流的内容7.分包工程的变更管理7.1变更的条件7.2变更的程序8.分包工程的违约责任8.1违约的情形8.2违约的责任9.分包工程的争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的解决程序10.分包工程的解除和终止10.1解除和终止的条件10.2解除和终止的程序11.分包工程的权利和义务11.1分包人的权利和义务11.2发包人的权利和义务12.分包工程的保密条款12.1保密信息的范围12.2保密信息的保护措施13.分包工程的不可抗力13.1不可抗力的情形13.2不可抗力的处理14.分包工程的附则14.1合同的生效14.2合同的终止第一部分：合同如下：1.劳务分包范围及内容1.1分包工程的范围（1）新型砌体材料的采购、运输和储存；（2）新型砌体结构的施工；（3）新型砌体工程的验收和保修；（4）与新型砌体工程相关的土建工程的施工；（5）新型砌体工程的安全生产管理；（6）新型砌体工程的资料编制和上报；（7）新型砌体工程的现场清理和垃圾清运；（8）发包人委托的其他与新型砌体工程相关的工作。1.2分包工程的内容（1）新型砌体结构的施工：按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求；（2）新型砌体工程的验收和保修：工程验收合格后，提供相应的保修服务，保修期按照合同约定执行；（3）与新型砌体工程相关的土建工程的施工：包括但不限于基础工程、主体结构工程、防水工程等；（4）新型砌体工程的安全生产管理：严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理制度，确保工程施工过程中的安全生产；（5）新型砌体工程的资料编制和上报：按照合同约定和工程实际情况，及时编制和上报相关工程资料；（6）新型砌体工程的现场清理和垃圾清运：施工过程中产生的废弃物和垃圾及时清理，保持施工现场的整洁和安全；（7）发包人委托的其他与新型砌体工程相关的工作：包括但不限于协助发包人办理相关手续、提供技术支持等。2.分包工程的工期2.1工程开工日期本工程开工日期为合同签订后的一个月内，具体日期由双方协商确定。2.2工程竣工日期本工程竣工日期为合同约定的工程总工期截止日期，具体日期由双方协商确定。3.分包工程的质量标准3.1工程质量的要求分包人应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计图纸要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。3.2工程质量的验收工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后，分包人应按照合同约定提供相应的保修服务。验收不合格的，分包人应按照验收意见整改，直至达到验收标准。4.分包工程的劳务费用4.1劳务费用的计算劳务费用根据工程量、工程单价和工程总价进行计算，具体计算方式如下：（1）工程量计算：按照设计图纸和工程量清单进行计算；（2）工程单价：根据市场行情和双方协商确定的单价执行；（3）工程总价：工程量乘以工程单价，再加上其他费用，得出工程总价。4.2劳务费用的支付（1）工程进度款：按照工程进度的实际情况，双方协商确定支付工程进度款的比例和时间；（2）竣工结算：工程竣工验收合格后，双方按照合同约定进行竣工结算；（3）支付方式：包括但不限于银行转账、现金支付等。5.分包工程的安全管理5.1安全管理的职责分包人应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理制度，确保工程施工过程中的安全生产。5.2安全事故的处理（1）发生安全事故时，分包人应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告发包人和相关部门；（2）分包人应承担因安全生产管理不善导致的事故责任；（3）安全事故的处理费用由分包人承担，发包人不负连带责任。6.分包工程的信息交流6.1信息交流的方式信息交流采用现场会议、电话、电子邮件等方式进行，具体由双方协商确定。6.2信息交流的内容（1）工程施工进度及质量情况；（2）安全生产及环境保护情况；（3）合同履行中出现的争议和问题；（4）发包人委托的其他事项。8.分包工程的变更管理8.1变更的条件（1）因设计变更导致分包工程内容、工程量或工程价款发生变化的；（2）因国家法律法规、政策变化导致分包工程内容、工程量或工程价款发生变化的；（3）发包人根据项目实际情况，经双方协商一致，对分包工程内容、工程量或工程价款进行调整的。8.2变更的程序（1）变更事项经双方协商一致后，签订书面变更协议，明确变更内容、工程量、工程价款等相关事项；（2）分包人按照变更协议调整施工计划，并按照约定时间完成变更部分的施工；（3）变更部分的工程价款按照双方约定的计算方式进行调整。9.分包工程的违约责任9.1违约的情形（1）分包人未按照合同约定完成施工任务的；（2）分包人未按照合同约定履行安全生产、质量管理等义务的；（3）分包人未按照合同约定支付工程价款的；（4）发包人未按照合同约定支付劳务费用的；（5）发包人未按照合同约定提供施工条件的。9.2违约的责任（1）违约方应承担因其违约行为导致对方损失的责任；（2）违约方应按照合同约定支付违约金；（3）违约方应承担因违约行为导致工程延期的一切后果。10.分包工程的争议解决10.1争议的解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议；（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议的解决程序（1）争议发生后，双方应及时沟通，充分陈述各自意见，寻求解决方案；（2）如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；（3）诉讼过程中，双方应遵守法院的裁判，并按照法院的判决执行。11.分包工程的解除和终止11.1解除和终止的条件（1）合同约定的工程竣工日期届满，分包工程未达到验收标准的；（2）一方明确表示不履行合同主要义务的；（3）一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；（4）一方严重违反合同约定的；（5）因不可抗力导致合同无法履行的。11.2解除和终止的程序（1）解除和终止合同的，双方应签订书面协议，明确解除和终止的原因、时间、范围等事项；（2）解除和终止合同后，分包人应按照合同约定完成工程收尾工作；（3）解除和终止合同后，双方应按照合同约定办理合同解除和终止手续。12.分包工程的权利和义务12.1分包人的权利和义务（1）分包人享有按合同约定获得劳务费用的权利；（2）分包人应按照合同约定履行施工义务，保证工程质量、安全等达到合同要求；（3）分包人应遵守施工现场的规章制度，服从发包人的管理；（4）分包人应按照合同约定支付税费、保险等费用。12.2发包人的权利和义务（1）发包人应按照合同约定支付劳务费用，不得无故拖欠；（2）发包人应提供施工条件，确保分包人能够顺利进行施工；（3）发包人应协助分包人办理相关手续，提供必要的施工资料；（4）发包人应按照合同约定履行安全生产、质量管理等义务。13.分包工程的保密条款13.1保密信息的范围保密信息包括但不限于合同内容、技术资料、商业秘密等。13.2保密信息的保护措施（1）双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露；（2）双方应采取适当措施，确保保密信息不被未经授权的人员获取；（3）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应在合同解除和终止后继续保密。14.分包工程的不可抗力14.1不可抗力的情形不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。14.2不可抗力的处理（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同图纸描述：包含新型砌体工程的详细设计图纸、施工规范和相关技术资料。要求：图纸应清晰、完整，符合国家相关标准和规范。2.附件二：工程量清单描述：列明分包工程所需的材料、工程量和单价等信息。要求：清单应准确无误，材料和单价应符合市场行情。3.附件三：施工计划描述：详细规划分包工程的施工进度、人员配置和施工方法等。要求：计划应切实可行，确保工程按时按质完成。4.附件四：安全生产管理方案描述：包含分包工程施工过程中的安全生产措施和管理制度。要求：方案应符合国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。5.附件五：质量保证措施描述：列明分包人确保工程质量的措施和流程。要求：措施应具体、有效，确保工程质量达到合同约定标准。6.附件六：保密协议描述：明确双方在合同履行过程中应保密的信息及保密义务。要求：协议应具体规定保密信息的范围、保护措施及违约责任。7.附件七：不可抗力事件证明描述：发生不可抗力事件时，提供的相关证明文件。要求：证明应真实、有效，包括但不限于政府公告、新闻报道等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按约定时间完成施工任务；未按约定履行安全生产、质量管理等义务；未按约定支付工程价款或劳务费用；未按约定提供施工条件或资料；违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定违约方应承担因其违约行为导致对方损失的责任；违约方应按照合同约定支付违约金；违约方应承担因违约行为导致工程延期的一切后果。示例说明：若分包人未按照合同约定完成施工任务，视为违约行为。发包人有权要求分包人支付违约金，并承担因工程延期导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.分包人：指承担分包工程的企业或个人。2.发包人：指委托分包工程的企业或个人。3.劳务费用：指分包人为完成分包工程所支付的劳动报酬。4.工程价款：指分包人为完成分包工程所应得的报酬。5.安全生产：指在施工过程中，采取措施防止事故发生，保护人