公路工程施工合同2024年

公路工程施工合同2024年通用合同编号：__________合同双方：甲方：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

联系人：________________乙方：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

联系人：________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及甲方发出的工程项目招标文件和投标文件，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供公路工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程质量标准：________________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2合同价格包含：________________

2.3合同价格不包括：________________三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付使用之日止。

3.2合同约定的工期为：________________天。四、质量标准4.1乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。

4.2乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程安全、环保。五、合同的履行5.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。

5.2乙方应按照合同约定的价格支付合同款项。

5.3甲方应按照合同约定的条件提供施工场地、基础设施等。

5.4甲方应按照合同约定的期限支付进度款和竣工结算款。六、合同的变更和解除6.1合同变更：

合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除：

在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。七、违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：________________。

7.2甲方未按照合同约定的期限支付进度款和竣工结算款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：________________。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________

法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程项目招标文件

2.投标文件

3.乙方资质证明文件

4.工程设计图纸和技术规格书

5.工程量清单

6.合同价款支付证明

7.工程竣工验收报告

8.工程质量保修书

9.合同变更协议

10.违约金计算公式相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务的，视为违约。

2.甲方未按照合同约定的期限支付进度款和竣工结算款的，视为违约。

3.双方在履行合同过程中发生的其他争议，经协商无法解决，可向人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的项目业主。

2.乙方：指具备相应资质的施工单位。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付使用的时间。

4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误问题，应及时协商调整施工计划，必要时可签订工程延期协议。

2.遇到工程质量问题，应及时停工整改，并由乙方承担整改费用。

3.遇到合同款项支付问题，应及时沟通协商，确保合同款项的及时支付。

4.遇到争议，进行友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相