2024工程总包方与分包劳务商合同条款示例

2024工程总包方与分包劳务商合同条款示例本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2合同范围1.3合同期限2.工作内容2.1分包劳务商应提供的服务2.2分包劳务商的工作要求2.3工程总包方的责任和义务3.工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准3.3质量问题的处理4.工程进度与计划4.1工程进度计划4.2分包劳务商的工程进度要求4.3工程延期及其处理5.合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式与支付时间5.3价格调整6.材料与设备6.1分包劳务商提供的材料与设备6.2工程总包方提供的材料与设备6.3材料与设备的质量要求7.安全生产7.1分包劳务商的安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故的处理8.违约责任8.1分包劳务商的违约责任8.2工程总包方的违约责任9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼地点10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件11.合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除后的处理12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务12.3保密期限13.合同的生效、修改与失效13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的失效14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的解释14.3法律适用第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方甲方：2024工程总包方乙方：分包劳务商1.2合同范围本合同范围包括但不限于：工程分包项目的施工、工程管理、人员配置、材料供应、设备使用、安全生产等。1.3合同期限本合同自双方签字之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日止。2.工作内容2.1分包劳务商应提供的服务乙方应按照合同约定的工程范围、工程质量和工程进度要求，完成施工任务，并保证工程安全。2.2分包劳务商的工作要求乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。2.3工程总包方的责任和义务甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，提供施工场地、施工图纸、施工方案和技术要求，并负责工程的整体协调和管理。3.工程质量与标准3.1工程质量要求乙方应保证工程的施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.2工程验收标准工程验收应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行，乙方应承担工程验收不合格的风险。3.3质量问题的处理如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。4.工程进度与计划4.1工程进度计划乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。4.2分包劳务商的工程进度要求乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.3工程延期及其处理如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。5.合同价格与支付5.1合同总价本合同总价人民币元整（大写：元整），其中包括工程分包项目的施工、管理、人员配置、材料供应、设备使用等费用。5.2支付方式与支付时间甲方应按照乙方提交的进度报表和工程验收报告，及时支付合同价款。5.3价格调整如因市场行情变化等原因导致合同价款需要调整，双方可协商确定新的合同价款。6.材料与设备6.1分包劳务商提供的材料与设备乙方应按照甲方提供的材料清单和设备要求，提供合格的材料和设备。6.2工程总包方提供的材料与设备甲方应按照合同约定向乙方提供施工所需的材料和设备。6.3材料与设备的质量要求乙方应保证提供的材料和设备的质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。8.安全生产8.1分包劳务商的安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方提供的安全生产要求，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定并落实施工安全措施，对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。8.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施，承担相应责任。9.违约责任9.1分包劳务商的违约责任如乙方未按照合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付逾期违约金等。9.2工程总包方的违约责任如甲方未按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付逾期违约金等。10.争议解决10.1争议的解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件如合同执行过程中，双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。11.2合同解除的条件除法定或约定解除合同的情形外，任何一方不得单方面解除合同。12.保密条款12.1保密信息的定义保密信息包括合同内容、甲方商业秘密、乙方商业秘密等。12.2保密义务双方对在合同执行过程中获知的对方保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起三年。13.合同的生效、修改与失效13.1合同的生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同的修改合同的修改应采用书面形式，经双方协商一致后生效。13.3合同的失效本合同在履行完毕、解除或终止之日起失效。14.其他条款14.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。14.2合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。14.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程分包项目清单详细列出分包项目的内容、工程量、施工要求等信息。附件二：施工图纸和施工方案包括工程的设计图纸、施工图纸、施工方案和技术要求。附件三：材料和设备清单详细列出甲方应提供的材料和设备名称、规格、数量等信息。附件四：安全生产管理措施包括安全生产管理制度、安全防护设施配置表、安全培训记录等。附件五：工程进度计划表详细列出工程的施工进度计划，包括各分项工程的开工、竣工时间等。附件六：合同价款支付申请表用于乙方提交合同价款支付申请，包括工程进度、已完成工程量等信息。附件七：工程验收报告包括工程验收合格证书、验收记录、验收标准等。附件八：保密协议详细列出双方应保密的信息范围、保密义务和保密期限等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：a.未按约定时间支付合同价款，应支付逾期违约金，违约金计算方式为应付款额的千分之五。b.未提供施工图纸、施工方案等，导致乙方无法正常施工，应承担因此产生的费用。c.未履行合同约定的协调管理职责，导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：a.未按约定时间完成施工任务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付逾期违约金。b.施工质量不符合约定，乙方应负责修复并承担修复费用。c.未按照甲方提供的安全生产要求进行施工，导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。示例说明：假设甲方未按约定时间支付合同价款，乙方可以依据合同条款要求甲方支付逾期违约金。如果乙方因甲方未提供施工图纸而导致无法正常施工，乙方可以要求甲方承担因此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指2024工程总包方与分包劳务商之间签订的工程分包合同。2.分包劳务商：指乙方，负责按照合同约定完成施工任务的单位或个人。3.工程总包方：指甲方，负责对整个工程进行管理和协调的单位或个人。4.合同价款：指双方约定的完成工程分包