建筑泥工组2024年项目分包合作条款

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建筑泥工组2024年项目分包合作条款本合同目录一览1.合作范围与内容1.1工程概述1.2分包工程明细1.3工程质量标准2.分包合作主体2.1分包方资质要求2.2分包方责任与义务2.3总分包协调与管理3.工程进度与计划3.1施工进度计划3.2材料供应计划3.3工程验收与移交4.工程质量与安全4.1质量控制措施4.2安全管理措施4.3应急预案5.工程材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备使用与管理5.3材料与设备维护6.工程费用与支付6.1工程总价款6.2工程进度款支付6.3费用结算与支付方式7.违约责任与赔偿7.1违约行为与责任7.2赔偿金额计算7.3违约纠纷解决8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁或诉讼解决9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密责任11.合同的适用法律与管辖11.1适用法律11.2合同争议管辖12.其他条款12.1合同的组成部分12.2补充协议12.3合同的修改与替换13.合同的签署与备案13.1签署程序13.2合同备案13.3合同副本14.附录14.1工程图纸14.2技术规范14.3工程量清单第一部分：合同如下：第一条：合作范围与内容1.1工程概述本合同项下的工程为X项目，位于X地区，主要包括X等建筑泥工作业。1.2分包工程明细（1）基础工程施工；（2）主体结构工程施工；（3）屋面工程施工；（4）装饰工程施工；（5）其他与泥工作业相关的施工内容。1.3工程质量标准分包方应按照总包方提供的技术规范和质量标准进行施工，确保分包工程的质量和安全符合相关法律法规、行业标准和规范要求。第二条：分包合作主体2.1分包方资质要求分包方应具备合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等，具备与分包工程相适应的资质证书和专业技术人员。2.2分包方责任与义务（1）分包方应按照合同约定完成分包工程的施工，确保工程质量和安全；（2）分包方应遵守施工现场的安全生产规章制度，服从总包方的管理和调度；（3）分包方应承担分包工程的一切税费、保险等费用；（4）分包方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任；（5）分包方应按照合同约定及时提交工程进度报告、工程量报告等相关资料。2.3总分包协调与管理（1）对分包方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查；（2）协调分包方与总包方、设计方、监理方等其他相关方的沟通与协作；（3）处理分包方在施工过程中遇到的技术问题和安全事故；（4）审核分包方提交的工程进度报告、工程量报告等相关资料；（5）按照合同约定及时支付分包工程的进度款和结算款。第三条：工程进度与计划3.1施工进度计划分包方应根据总包方的要求，制定详细的施工进度计划，并提交给总包方审批。施工进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间及关键节点。3.2材料供应计划分包方应根据施工进度计划，提前向总包方提交材料供应计划，包括材料种类、规格、数量、供应时间等，由总包方负责采购和供应。3.3工程验收与移交分包工程完成后，分包方应按照合同约定和行业标准进行自检，并向总包方提交验收申请。总包方应组织相关方进行验收，验收合格的，分包方应按照合同约定将分包工程移交给总包方。第四条：工程质量与安全4.1质量控制措施分包方应建立健全质量管理体系，严格按照技术规范和质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合要求。4.2安全管理措施分包方应建立健全安全生产责任制，落实安全生产规章制度，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。4.3应急预案分包方应制定应急预案，应对施工现场可能发生的安全事故和质量问题，确保能够及时有效地处理。第五条：工程材料与设备5.1材料供应与验收分包方应按照合同约定和材料供应计划，向总包方提交材料验收申请。总包方应按照合同约定对材料进行验收，不符合要求的，分包方应负责更换或修复。5.2设备使用与管理分包方应负责分包工程所使用的设备的日常管理和维护，确保设备安全、正常运行。5.3材料与设备维护分包方应负责分包工程所使用的材料和设备的维护、保养工作，确保材料和设备的使用寿命。第六条：工程费用与支付6.1工程总价款本合同约定的分包工程总价款为X元（大写：X元整），包括但不限于工程人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。6.2工程进度款支付总包方应按照分包方提交的工程进度报告和工程量报告，及时支付工程进度款。工程进度款的支付比例为第八条：违约责任与赔偿7.1违约行为与责任（1）分包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿总包方因此产生的损失等；（2）分包方未按照合同约定保证工程质量的，应承担修复、加固等费用，并支付违约金；（3）分包方未按照合同约定保证工程安全的，应承担安全事故造成的损失，并支付违约金；（4）总包方未按照合同约定支付进度款和结算款的，应承担逾期支付违约金，并赔偿分包方因此产生的损失。7.2赔偿金额计算违约金的具体计算方式按照合同约定的标准执行。分包方和总包方因违约行为产生的损失，按照实际损失计算，包括但不限于直接损失和间接损失。7.3违约纠纷解决双方因履行合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：争议解决方式8.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决协商不成的，双方可以同意邀请合同签订地建设行政主管部门或者其他依法设立的调解组织进行调解。8.3仲裁或诉讼解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且分包工程移交之日起终止。9.2合同变更程序合同的变更必须由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。9.3合同解除条件在合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除事由的，双方可以协商解除合同。合同解除后，分包方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十一条：保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，包括但不限于合同内容、客户信息、业务策略等。10.2保密期限双方对保密信息的保密义务自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日起两年内有效。10.3违约保密责任违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。损失的计算方式双方可以协商确定。第十二条：合同的适用法律与管辖11.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同争议管辖双方因履行本合同发生的争议，提交合同签订地人民法院管辖。第十三条：其他条款12.1合同的组成部分本合同及附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。12.2补充协议双方可以在合同履行过程中，就未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3合同的修改与替换任何一方不得擅自修改或替换本合同的任何内容。确需修改或替换的，必须经双方协商一致，并签订书面修改协议或替换协议。第十四条：附录13.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸作为附录，具有同等法律效力。13.2技术规范本合同所涉及的技术规范作为附录，具有同等法律效力。13.3工程量清单本合同所涉及的工程量清单作为附录，具有同等法律效力。本部分合同共计一千字。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸工程图纸是本合同的重要组成部分，包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，用以指导分包方的施工。图纸应符合国家相关标准和规范，并由总包方提供。分包方应根据图纸进行施工，并严格按照图纸要求进行质量控制和安全防护。附件2：技术规范技术规范是本合同的重要组成部分，用以指导分包方的施工过程，确保工程质量符合相关标准。技术规范应包括材料要求、施工工艺、质量标准等内容，并由总包方提供。分包方应严格按照技术规范进行施工，并对其内容的正确性和适用性负责。附件3：工程量清单工程量清单是本合同的重要组成部分，用以明确分包方应完成的工程量和工程费用。工程量清单应由总包方提供，并经双方确认。分包方应根据工程量清单进行施工，并按照清单要求完成工程。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付逾期竣工违约金、赔偿总包方因此产生的损失等。例如，如果分包方未能在约定的工期内完成工程，则应按照合同约定的违约金计算方式支付违约金，并赔偿因此给总包方带来的损失。2.分包方未按照合同约定保证工程质量的，应承担修复、加固等费用，并支付违约金。例如，如果分包方施工的质量不符合约定的质量标准，则应负责修复、加固，并支付违约金。3.分包方未按照合同约定保证工程安全的，应承担安全事故造成的损失，并支付违约金。例如，如果分包方的施工行为导致安全事故的发生，则应承担相应的损失，并支付违约金。4.总包方未按照合同约定支付进度款和结算款的，应承担逾期支付违约金，并赔偿分包方因此产生的损失。例如，如果总包方未能在约定的时间内支付进度款，则应支付逾期支付违约金，并赔偿分包方因此产生的损失。违约责任的具体认定和计算方式，应按照合同约定的违约责任条款进行。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件是合同解除和变更的法定理由之一。2.履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。在本合同中，履行包括分包方