2024邻里建房协议书

2024邻里建房协议书合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同双方1.3合同定义第二章：建房内容2.1建房地点2.2建房面积2.3建房设计第三章：建房费用3.1费用预算3.2费用分摊3.3付款方式第四章：施工安排4.1施工单位4.2施工时间4.3施工进度第五章：质量保证5.1质量标准5.2质量验收5.3质量问题处理第六章：安全管理6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理第七章：违约责任7.1违约定义7.2违约处理7.3赔偿条款第八章：合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除程序第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律9.3管辖法院第十章：其他条款10.1通知与送达10.2合同生效10.3合同文本第十一章：签署条款11.1签字栏11.2签订时间11.3签订地点合同编号______合同目录第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建房过程中的权利和义务，确保建房项目的顺利进行，保障双方的合法权益。1.2合同双方甲方（建房方）：______地址：______电话：______法定代表人：______乙方（邻里方）：______地址：______电话：______法定代表人：______1.3合同定义本合同中所指的“建房”是指甲方在其指定地点进行房屋建设的行为；“邻里”是指与建房地点相邻的乙方。第二章：建房内容2.1建房地点甲方同意在以下地点进行建房：建房地址：______土地使用权证号：______2.2建房面积甲乙双方同意以下建房面积：建房总面积：______平方米建房层数：______2.3建房设计甲方应提供以下建房设计方案，并经乙方确认：建房平面图建房立面图建房结构图第三章：建房费用3.1费用预算甲乙双方同意以下建房费用预算：建房总费用：______元费用明细：包括但不限于材料费、人工费、设备费等3.2费用分摊甲乙双方同意以下费用分摊方式：甲方承担______%乙方承担______%3.3付款方式甲乙双方同意以下付款方式：首付款：合同签订后______日内支付总费用的______%中期付款：施工进度达到______%时支付总费用的______%尾款：工程竣工验收合格后______日内支付总费用的______%第四章：施工安排4.1施工单位甲方应选择具有合法资质的施工单位进行施工，具体施工单位如下：施工单位名称：______施工单位资质证书编号：______4.2施工时间甲乙双方同意以下施工时间安排：施工开始日期：______年______月______日施工完成日期：______年______月______日4.3施工进度甲方应按以下进度安排进行施工，并定期向乙方报告施工进展：基础工程：______年______月______日前完成主体工程：______年______月______日前完成装修工程：______年______月______日前完成第五章：质量保证5.1质量标准甲乙双方同意以下质量标准：符合国家及地方相关建筑工程质量标准符合甲方提供的设计方案和技术要求5.2质量验收甲乙双方应按以下程序进行质量验收：初步验收：施工单位完成施工后，甲乙双方共同进行初步验收详细验收：初步验收合格后，甲乙双方共同进行详细验收验收报告：详细验收合格后，甲乙双方签署验收报告5.3质量问题处理如在施工过程中或验收后发现质量问题，甲方应按以下程序处理：通知施工单位：甲方应在发现问题后______日内书面通知施工单位施工单位响应：施工单位应在收到通知后______日内给予回复，并提出解决方案解决方案实施：施工单位应在确认解决方案后______日内完成修复或整改第六章：安全管理6.1安全责任甲乙双方应明确各自的安全责任，确保施工过程中的安全，包括但不限于：甲方负责提供安全施工环境施工单位负责施工过程中的安全管理乙方负责配合甲方和施工单位的安全管理工作6.2安全措施甲乙双方应采取以下安全措施，确保施工过程中的安全：施工现场设置安全警示标志施工人员佩戴安全防护用品定期进行安全检查和培训6.3安全事故处理如在施工过程中发生安全事故，甲乙双方应按以下程序处理：立即停止施工，并采取紧急措施防止事故扩大及时报告相关部门，并配合事故调查甲乙双方协商处理事故善后事宜，包括但不限于赔偿和责任认定第七章：违约责任7.1违约定义以下行为视为违约：甲方未按时完成建房工程乙方未按时支付建房费用任何一方擅自变更或解除合同7.2违约处理如一方违约，另一方有权采取以下措施：要求违约方限期改正解除合同，并要求违约方赔偿损失7.3赔偿条款违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失，包括但不限于：直接损失：如建房费用、材料费等间接损失：如工期延误、租金损失等第八章：合同的变更与解除8.1合同变更甲乙双方在合同履行过程中，如需对合同内容进行变更，应遵循以下程序：8.1.1变更申请提出方应以书面形式向对方提出变更申请，说明变更内容及理由。8.1.2变更审核接受方应在收到变更申请后______日内进行审核，并以书面形式回复是否同意变更。8.1.3变更确认双方就变更事项达成一致后，应签署书面变更协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。8.2合同解除在以下情况下，甲乙双方可解除本合同：8.2.1一方严重违约，导致合同目的无法实现。8.2.2因不可抗力导致合同无法履行，且双方无法达成变更协议。8.2.3双方协商一致同意解除合同。8.3变更与解除程序8.3.1解除通知提出解除方应以书面形式向对方发出解除通知，说明解除理由及解除日期。8.3.2解除确认接受方应在收到解除通知后______日内进行确认，并以书面形式回复。8.3.3解除后处理合同解除后，双方应在______日内进行结算，返还已收取的款项或交付的建房成果，并协商处理未完成的事项。第九章：争议解决9.1争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应本着友好协商的原则解决。如协商不成，可选择以下方式解决：9.1.1调解双方可共同选择第三方调解机构进行调解，调解费用由双方共同承担。9.1.2仲裁双方可将争议提交至______仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局，对双方具有约束力。9.1.3诉讼如调解或仲裁未能解决争议，双方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3管辖法院如需诉讼解决争议，双方同意由合同签订地的人民法院管辖。第十章：其他条款10.1通知与送达10.1.1通知方式本合同项下的所有通知、文件应以书面形式发送，可通过专人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。10.1.2通知地址甲方通知地址：______乙方通知地址：______10.1.3通知生效通知自送达对方时生效。通过邮寄方式送达的，以邮戳日期为准；通过传真或电子邮件方式送达的，以发送成功时间为准。10.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方履行完毕合同义务或合同解除之日止。10.3合同文本本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具