涵洞项目施工分包劳务合同2024年版

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

涵洞项目施工分包劳务合同2024年版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2承包方主体资格及资质证明1.3涵洞项目定义及范围第二条合同标的及内容2.1分包工作内容2.2承包方提供的材料和设备2.3分包方的义务和责任第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及组成3.2支付方式及进度3.3价格调整机制第四条工期及进度4.1施工期限4.2关键节点及进度要求4.3工期延误及违约责任第五条质量管理5.1质量标准及要求5.2质量检查及验收5.3质量问题处理及责任划分第六条安全施工6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环境保护及文明施工第七条变更及解除合同7.1合同变更条件及程序7.2合同解除条件及程序7.3变更及解除合同的的经济处理第八条违约责任8.1承包方的违约责任8.2分包方的违约责任8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3诉讼地点及法院第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件及后续处理第十一条保密条款11.1保密信息的范围及内容11.2保密信息的保管及使用11.3违反保密条款的赔偿责任第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属12.2知识产权的保护12.3侵犯知识产权的责任第十三条通知与送达13.1通知方式13.2送达地址及联系方式13.3通知的生效时间第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用及争议解决14.3合同附件及附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应具有国家相关部门核发的建筑工程施工劳务分包资质，并提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关文件。1.2承包方主体资格及资质证明承包方应具有国家相关部门核发的建筑工程施工总承包资质，并提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关文件。1.3涵洞项目定义及范围本合同所指的涵洞项目包括所有土建工程、安装工程、装修工程以及与本项目相关的设计、咨询、试验等全部工作内容。第二条合同标的及内容2.1分包工作内容分包方应按照承包方的要求，完成涵洞项目施工图设计、施工、竣工、保修等阶段的全部工作。2.2承包方提供的材料和设备承包方应按照合同约定的时间和数量，提供本项目所需的所有材料、设备及施工机具，并保证其质量符合国家相关标准和合同要求。2.3分包方的义务和责任分包方应严格按照合同约定的工作内容、工程质量、安全、进度等要求，全面完成施工任务，并承担相应的义务和责任。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价及组成本合同总价包括分包工作范围内的所有工程量清单项目、措施项目、其他项目等费用，具体金额详见附件一。3.2支付方式及进度承包方应在合同签订后七个工作日内，向分包方支付合同总价的30%作为预付款。工程进度达到合同约定的关键节点时，分包方应向承包方提交进度款申请，承包方在收到申请后七个工作日内进行审核并支付相应进度款。3.3价格调整机制合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素导致工程造价发生变动，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。第四条工期及进度4.1施工期限本合同约定的施工期限为个月，自合同签订之日起计算。4.2关键节点及进度要求双方根据工程实际情况，共同确定本项目关键节点及进度要求，具体详见附件二。4.3工期延误及违约责任分包方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向承包方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件三。第五条质量管理5.1质量标准及要求本合同所涉及的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量标准。5.2质量检查及验收分包方应按照合同约定的时间节点，向承包方提交工程质量检查报告。工程验收时，分包方应配合承包方完成验收工作。5.3质量问题处理及责任划分如发生质量问题，分包方应承担相应的责任。具体处理方式及责任划分详见附件四。第六条安全施工6.1安全生产要求分包方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和合同约定的要求，进行施工现场的安全生产管理。6.2安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即报告承包方，并按照合同约定的程序进行处理。6.3环境保护及文明施工分包方应按照国家和地方政府的有关规定，做好施工现场的环境保护和文明施工工作。第八条违约责任8.1承包方的违约责任承包方如违反合同约定，导致分包方损失的，应按照合同约定向分包方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五。8.2分包方的违约责任分包方如违反合同约定，导致承包方损失的，应按照合同约定向承包方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五。8.3违约赔偿金额及方式违约方应承担因其违约行为给守约方造成的直接经济损失，并支付相应的违约金。具体赔偿金额及方式详见附件五。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。9.3诉讼地点及法院如双方同意通过诉讼解决争议，诉讼地点为合同签订地，法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自双方履行完合同约定的义务之日起终止。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。10.3合同终止条件及后续处理合同终止后，分包方应按照承包方的要求，完成工程扫尾工作，并配合承包方进行工程验收。验收合格后，承包方应在合同终止后七个工作日内支付剩余合同款项。第十一条保密条款11.1保密信息的范围及内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密信息的保管及使用双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.3违反保密条款的赔偿责任如一方违反保密条款，导致对方损失的，违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五。第十二条知识产权保护12.1知识产权的归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。12.2知识产权的保护双方应共同保护合同履行过程中的知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。12.3侵犯知识产权的责任如一方侵犯第三方知识产权，导致对方损失的，违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五。第十三条通知与送达13.1通知方式双方之间的通知，可以通过书面、电子邮件、传真等方式进行。13.2送达地址及联系方式双方各自的送达地址及联系方式详见附件六。13.3通知的生效时间通知自发送方发送之日起生效，若发送方能够提供有效证据证明通知已送达对方，则通知自送达之日起生效。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律，双方在争议解决方式上可以选择适用本合同第十条的约定。14.3合同附件及附加条款本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等，附件与合同具有同等法律效力。附加条款如有，亦与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：技术规范附件四：质量检查及验收标准附件五：违约金计算方式附件六：送达地址及联系方式附件一：工程量清单本附件详细列出了涵洞项目施工所需的全部工程量清单，包括各项工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等。分包方应根据工程量清单进行施工，并按照合同约定的工程量和质量要求完成施工任务。附件二：施工图纸本附件提供了涵洞项目的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。分包方应根据施工图纸进行施工，并确保施工过程中的各项工作符合图纸要求。附件三：技术规范本附件包含了涵洞项目施工所涉及的技术规范和要求，分包方应严格遵守技术规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。附件四：质量检查及验收标准本附件详细规定了涵洞项目施工的质量检查及验收标准，分包方应按照这些标准进行自检和互检，以确保工程质量。附件五：违约金计算方式本附件明确了违约金的计算方式，包括违约金的基本计算原则、计算基数、计算比例等。违约方应按照本附件的规定支付违约金。附件六：送达地址及联系方式本附件列出了双方在合同履行过程中的送达地址及联系方式，用于通知、送达各类文件和通知。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成施工任务。2.承包方未按照合同约定提供材料、设备或施工机具。3.分包方未按照合同约定的质量标准进行施工。4.承包方未按照合同约定的时间节点完成工程进度。5.分包方未按照合同约定进行安全生产管理。6.承包方未按照合同约定支付预付款、进度款或违约金。违约责任认定标准：1.违约方应承担因其违约行为给守约方造成的直接经济损失。2.违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。3.违约方的违约行为导致工程质量不符合约定的，分包方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。4.违约方的违约行为导致工程进度延误的，分包方应按照合同约定向承包方支付违约金。示例说明：如果分包方未按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，分包方应按照合同约定向承包方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件五。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。3.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利，用于保护创新成果和商业秘密。4.保密信息：指合同履行过程中双方获取的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.合同解除：指合同双方或一方按照合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。1.不可抗力条款应用于合同履行过程中