建设工程施工合作框架协议(2024版)

建设工程施工合作框架协议(2024版)合同编号：__________建设工程施工合作框架协议（2024版）甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程项目的施工合作事项，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程进度要求：__________二、合作内容2.1乙方承担本工程的施工任务，按照甲方的要求和技术标准，完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作。2.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.3乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程安全、环保、节能。2.4乙方应负责施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全文明施工。2.5乙方应协助甲方完成工程项目的相关审批、验收等工作。三、合同价格与支付3.1双方按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，结合市场行情，协商确定工程合同总价。3.2合同总价包括：施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。3.3支付方式：（1）甲方按照双方约定的进度节点，向乙方支付已完成工程进度对应的合同价款。（2）乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方一次性支付剩余合同价款。（3）甲方有权根据工程实际情况调整合同价款，具体调整方式双方协商确定。四、工期4.1双方同意本工程合同工期为：__________个月。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量与验收5.1乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准，如工程质量出现问题时，乙方应负责及时整改，并承担相应责任。5.2工程验收：（1）甲方组织对工程进行初步验收，乙方应予以配合。（2）初步验收合格后，甲方应向相关政府部门申请验收，乙方应协助甲方完成验收工作。（3）验收合格后，双方签署工程验收报告。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，具体违约金计算方式双方协商确定。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程量清单5.材料设备采购清单6.工程进度计划7.安全生产管理措施8.验收标准和方法9.保密协议10.法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合国家相关法律法规和行业标准，视为违约。3.乙方未按照甲方要求和技术标准施工，视为违约。4.乙方未协助甲方完成相关审批、验收等工作，视为违约。5.乙方未按照约定支付合同价款，视为违约。6.乙方未履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：建设工程项目的业主或委托人。2.乙方：具备相应资质和能力的施工单位。3.合同价款：双方约定的工程总价，包括施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。4.工期：双方约定的完成工程施工的时间。5.工程质量：符合国家相关法律法规和行业标准的工程质量。6.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工期和违约金。2.工程质量问题：乙方负责整改，并承担相应责任。3.合同价款支付纠纷：双方按照约定支付，如有争议，协商解决或依法解决。4.保密义务违反：违约方支付违约金，并承担相应责任。5.法律法规和行业标准变化：双方按照变化后的法律法规和行业标准执行。