水利施工合同主要技术 条款

水利施工合同主要技术条款水利施工合同主要技术条款篇一甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________。二、工程地点：__________________。三、承包方式：__________________。四、工程造价：__________________。五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：________________________年______月______日水利施工合同主要技术条款篇二甲方：________________________________________________________(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)____________________________________________由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体，导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡;后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行;后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响____________________________________的安全。经________________________同意，对________________________后山山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。一、工程概况1、工程名称：____________________工程2、建设地点：________________3、工程内容：____________________。4、合同工期：________________________后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。二、工程承包范围承包范围：________________________后山滑坡和裂缝约8亩的范围内进行清表、整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压1.2米，开挖排水沟并保证排水通畅;围墙的修整和道路重新浇筑;后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原来已经变形的.U型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。三、质量标准：合格四、合同价款与支付1、本合同的概算价款金额人民币________________万元(￥____________________________)，工程结算价最终以工程竣工结算经投资评审内审组评审结果为准。2、工程进度款支付根据乙方完成工程进度情况支付，最多不超过该期完成工程进度款的70%，余款在工程竣工后办理结算并经县水利局内审组评审后一次性支付给乙方。五、施工安全乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或施工人员忽视安全，违反操作规程造成安全事故及发生的一切费用，全部由乙方承担。六、双方职责1、甲方向乙方就________________________后山应急治理进行技术交底工作。2、乙方必须服从甲方现场代表的指挥和监督。3、乙方在工程未移交甲方期间，负责该部分工程的管理、维护及安全，由此产生的一切费用由乙方负责。七、附则1、本合同自甲乙双方签字之日生效。2、因本合同发生的争议，双方通过友好协商解决，协商不成，在合同履行地通过法律途径解决。3、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方(公章)：乙方(公章)：地址：地址：法人代表：电话：传真：开户银行：帐号：______年___月___日法人代表：电话：传真：开户银行：帐号：______年___月___日水利施工合同主要技术条款篇三发包人：____________________________________________承包人：____________________________________________维修养护工程名称：__________________________________依据《中华人民共和国合同法》，_________(以下简称发包人)与_________(以下简称承包人)就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币(大写)_______________元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为1.合同(包括补充合同和协议)2.中标通知书3.招标文件4.专用合同条款5.通用合同条款6.技术条款7.组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_______份，其中：发包人_______份，承包人_______份。发包人(公章)：___________承包人(公章)：___________法定代表人(签章)：_______法定代表人(签章)：_______委托代理人：_______________委托代理人：_______________电话：_____________________电话：_____________________传真：_____________________传真：_____________________地址：_____________________地址：_____________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________开户银行：_________________开户银行：_________________帐号：_____________________帐号：______________________________年______月______日_________年______月______日签订地点：_________________签订地点：_________________水利施工合同主要技术条款篇四承包方(简称乙方)：__________装饰有限责任公司为了更好地完成_________避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。一、工程名称：_________镇避洪沟治理及堤防加固工程二、工程地点：至(一标段)三、承包项目及主要工程量：避洪沟治理及堤防加固工程，详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸四、开工时间：20______年11月2日竣工时间：20______年11月27日五、工程价款：元(按实际工程量结算)(场地租赁合同)六、质量标准：一次性验收合格七、工程款结算方式：(1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。(2)变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应20______年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。(3)变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。八、工程付款办法：工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。九、施工中甲方职责：1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜水利工程施工合同范本3篇水利工程施工合同范本3篇。2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。十、施工中乙方职责：1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工，按200元/天扣罚违约金。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。十一、材料供应办法：乙方自购十二、工程质量：1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责水利工程施工合同范本3篇合同范本。十三、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。十四、竣工验收：工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十五、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。十六、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。十七、合同的生效与终止;本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。十八、合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。十九、其它约定事项在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：法定代表人：委托代理人：年月日年月日水利施工合同主要技术条款篇五1.在施工时合同管理不足之处的体现挂高现象，即没有资质的承包人通过挂高的方法获得发包方的信任最终中标的现象。虽然我们国家对这种挂高现象做出了相关法律规定，并且还制定出了很严厉惩罚措施，但目前这种现象仍然相当的严重。由于利欲熏心，很多的承包人还是会冒着风险承包工程项目，同时有很多的有资质企业为了自身利益从而放宽对他们的约束，只是一味的收管理费，不考虑承包人到底有没有能力，使得合同的管理难度加大。2.做好水利工程施工中合同管理的建议2.1加强合同管理的力度，增强意识对施工单位来说，应该大力培养管理人员，尽可能的选有经验的、有健全的法律知识的、工作能力强的、有专业资质的、上进心强的、有责任感的工作人员。要对工人进行必要的技术交底，让工人们对合同的内容做到充分了解，通过这种形式提高企业对合同的管理力度，增强管理意识，从而使合同更有力度的实施。2.2规范市场上的行为，依法做好合同管理随着社会各方面的发展，各项法律制度也都做出了相应的完善，各市场行业间也随之做出了相对应的管理条文制度。所以，企事业单位也要随着法律的步伐对本单位的工作人员进行法律普及，增强他们的法律意识。在此基础上，工作人员更加熟悉合同管理制度，在工作时严格按照合同管理实施，从而依照相关法律做好合同中规定的工作。2.3建立专业的管理组织，推广合同示范文本工程目标能够得到顺利实现的重要条件是项目组织的管理。合同管理这项工作需要专业人员来完成，缺乏管理组织和专业人员是无法完成这项工作的，因此要配有相关专业人士和更加专业的管理团队。此外，关于水利工程建筑的合同分为总价合同、单价合同与成本补偿合同，当施工方和建筑方想要签合同的时候一定要结合好自身的特点，选取最适合自己工程的合同样本，在一定程度上减少合同不合理的地方出现。因此推广合同范本有着非常重要的意义。2.4实行合同审查制，严审企业资质水利工程建筑施工合同能不能顺利进行，很大的程度上取决于合同的审查制度。合同审查主要是审查施工合同的内容是否符合法律法规，在工程等级以及技