2024版劳务分包合同参考样本

2024版劳务分包合同参考样本合同目录第一章：合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（分包方）信息2.3双方资质与资格确认第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特征3.3工程范围及内容第四章：劳务分包内容4.1分包工作范围4.2分包工作标准4.3分包工作条件第五章：合同价款及支付5.1合同总价5.2支付方式5.3支付时间节点第六章：工程质量要求6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收程序第七章：工程进度管理7.1进度计划7.2进度监控7.3进度延误处理第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求8.3安全事故处理第九章：环境保护与劳动保护9.1环境保护措施9.2劳动保护措施9.3职业健康与安全第十章：合同变更、续签与解除10.1合同变更条件10.2合同续签条件10.3合同解除条件第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用与管辖第十三章：其他约定13.1保密条款13.2通知与送达13.3不可抗力第十四章：合同生效与备案14.1合同生效条件14.2合同备案第十五章：签字栏15.1甲方代表签字15.2乙方代表签字15.3签订时间15.4签订地点合同编号______第一章：合同基本信息1.1合同名称本合同名称为：《2024版劳务分包合同》。1.2合同编号合同编号为：______。1.3合同签订日期本合同签订日期为：______年______月______日。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息甲方名称：；地址：；法定代表人：______。2.2乙方（分包方）信息乙方名称：；地址：；法定代表人：______。2.3双方资质与资格确认双方均已确认对方具备履行本合同所需的资质和资格。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程规模及主要特征工程规模：；主要特征：。3.3工程范围及内容工程范围：；工程内容：。3.3.1工程阶段划分工程阶段划分及各阶段具体内容：______。第四章：劳务分包内容4.1分包工作范围乙方负责的分包工作范围：______。4.2分包工作标准分包工作应达到的标准：______。4.3分包工作条件分包工作的条件及要求：______。4.3.1人员配置要求分包工作所需人员配置及资质要求：______。第五章：合同价款及支付5.1合同总价本合同总价为：______元。5.2支付方式合同价款的支付方式：______。5.3支付时间节点合同价款的支付时间节点及比例：______。5.3.1预付款预付款的支付条件及时间：______。第六章：工程质量要求6.1质量标准工程质量应符合国家标准及合同约定的标准：______。6.2质量保证措施乙方应采取的质量保证措施：______。6.3质量验收程序工程质量验收的程序及标准：______。6.3.1验收标准具体的验收标准及合格条件：______。第七章：工程进度管理7.1进度计划乙方应根据甲方要求制定并遵守工程进度计划：______。7.2进度监控甲方有权对工程进度进行监控，并提出调整建议：______。7.3进度延误处理对于工程进度延误的处理办法：______。7.3.1延误责任因乙方原因导致延误的责任及处理：______。以上为合同前半部分内容，后半部分将在后续提问中继续完善。第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制度。8.2文明施工要求乙方应保证施工现场的文明施工，减少对环境和周边居民的影响。8.3安全事故处理一旦发生安全事故，乙方应立即采取措施并报告甲方，按照规定进行处理。8.3.1事故报告流程安全事故发生后的报告流程和时限：______。8.3.2事故处理责任乙方在安全事故中的处理责任和义务：______。第九章：环境保护与劳动保护9.1环境保护措施乙方应执行国家有关环境保护的规定，采取有效措施保护环境。9.2劳动保护措施乙方应为施工人员提供必要的劳动保护，确保施工人员的健康和安全。9.3职业健康与安全乙方应定期对施工人员进行职业健康检查，预防职业病的发生。9.3.1环境保护方案具体的环境保护方案和措施：______。9.3.2劳动保护装备施工人员应配备的劳动保护装备和使用要求：______。第十章：合同变更、续签与解除10.1合同变更条件合同执行过程中，因特殊情况需要变更合同内容的，双方应协商一致。10.2合同续签条件合同期满后，双方可协商续签，续签条件为：______。10.3合同解除条件合同可在以下情况下解除：______，解除后双方应按约定处理相关事宜。10.3.1变更和续签程序合同变更和续签的程序和要求：______。10.3.2解除通知合同解除的通知方式和时限：______。第十一章：违约责任11.1违约情形一方未履行或未完全履行合同义务，构成违约。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约方应根据实际损失向守约方支付赔偿，赔偿计算方式为：______。11.3.1违约金的确定违约金的数额和确定方法：______。11.3.2赔偿的范围和计算赔偿的范围、计算方法和支付方式：______。第十二章：争议解决12.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。12.2争议解决程序协商不成时，可提交约定的仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3法律适用与管辖本合同适用中华人民共和国法律，管辖法院为合同签订地的人民法院。12.3.1仲裁机构选择双方选择的仲裁机构名称和地点：______。12.3.2诉讼管辖法院双方同意的诉讼管辖法院：______。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密保密。13.2通知与送达双方约定的通知方式和送达地址：______。13.3不可抗力不可抗力事件的处理方式和责任免除：______。13.3.1保密期限保密条款的有效期限：______。13.3.2通知方式变更一方变更通知或送达地址的程序：______。第十四章：合同生效与备案14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案合同签订后，甲方应将合同副本提交相关行政管理部门备案。14.2.1备案时限合同备案的时限要求：______。14.2.2备案责任合同备案的责任方和相关责任：______。第十五章：签字栏15.1甲方代表签字：__