建设工程施工合同共37张2024年

建设工程施工合同共37张2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同的法律依据与目的1.2合同的适用范围1.3合同的基本原则第二章：合同主体2.1甲方（发包方）的资质与责任2.2乙方（承包方）的资质与责任2.3双方的一般权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特性3.3工程质量与安全标准第四章：合同价款与支付方式4.1合同价款的确定与调整4.2预付款与进度款的支付4.3竣工结算与支付第五章：工程进度安排5.1工程进度计划的制定5.2工程进度的监控与调整5.3延误责任与处理第六章：材料与设备管理6.1材料与设备的供应责任6.2材料与设备的验收标准6.3材料与设备的保管与使用第七章：施工质量管理7.1施工质量控制体系7.2施工过程中的质量检查7.3质量事故的处理第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任制8.2安全教育培训与演练8.3文明施工与环境保护第九章：工程变更与签证9.1工程变更的提出与审批9.2工程变更的实施与记录9.3工程签证的程序与要求第十章：竣工验收与交付10.1竣工验收的条件与标准10.2竣工验收的程序10.3工程交付与使用第十一章：质量保修与售后服务11.1质量保修的范围与期限11.2保修责任的履行11.3售后服务的内容与方式第十二章：违约责任12.1违约行为的认定12.2违约责任的承担方式12.3违约金的计算与支付第十三章：合同争议的解决13.1争议解决的方式与程序13.2仲裁与诉讼的适用条件13.3法律适用与管辖第十四章：合同的变更、解除与终止14.1合同变更的条件与程序14.2合同解除的权利与条件14.3合同终止的情形与处理第十五章：附则15.1合同的生效与备案15.2合同的解释权15.3其他补充条款签约信息签字栏：______甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订日期：______签订地点：______附件清单：______附件1：工程图纸及技术文件附件2：工程量清单及报价附件3：其他相关资料合同编号______第一章：合同总则1.1合同的法律依据与目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立，旨在明确甲乙双方在工程施工中的权利和义务。1.2合同的适用范围本合同适用于由甲方发包、乙方承包的所有建设工程施工活动。1.3合同的基本原则合同的订立、履行、变更、解除和争议解决应遵循公平、公正、诚实信用的原则。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）的资质与责任甲方应具备相应的发包资质，并承担工程发包、监督和管理的责任。2.2乙方（承包方）的资质与责任乙方应具备相应的承包资质，并承担工程施工、管理和质量保证的责任。2.3双方的一般权利与义务甲乙双方应按照合同约定行使权利、履行义务，确保工程顺利进行。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模与特性工程规模：______工程特性：______3.3工程质量与安全标准工程应符合国家及行业规定的质量与安全标准。第四章：合同价款与支付方式4.1合同价款的确定与调整合同价款根据工程量清单和报价确定，如有变更，应相应调整。4.2预付款与进度款的支付甲方应按合同约定支付预付款和进度款。4.3竣工结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行结算，并支付剩余款项。第五章：工程进度安排5.1工程进度计划的制定乙方应根据合同要求制定详细的工程进度计划。5.2工程进度的监控与调整甲方有权监控工程进度，并在必要时要求调整。5.3延误责任与处理因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。第六章：材料与设备管理6.1材料与设备的供应责任乙方负责材料和设备的采购、运输和供应。6.2材料与设备的验收标准材料和设备应符合合同约定的验收标准。6.3材料与设备的保管与使用乙方应妥善保管材料和设备，并合理使用。第七章：施工质量管理7.1施工质量控制体系乙方应建立完善的施工质量控制体系。7.2施工过程中的质量检查甲方有权对施工过程进行质量检查。7.3质量事故的处理发生质量事故时，乙方应及时采取措施并承担相应责任。第八章：安全生产与文明施工8.1安全生产责任制乙方应建立安全生产责任制，确保施工安全。8.2安全教育培训与演练乙方应定期对施工人员进行安全教育和演练。8.3文明施工与环境保护乙方应采取有效措施，实现文明施工和环境保护。以上为建设工程施工合同前半部分内容，涵盖了合同的基本框架、双方的权利与义务、工程的具体要求等关键信息。合同的后半部分将继续明确工程变更、违约责任、争议解决等重要事项。第九章：工程变更与签证9.1工程变更的提出与审批甲方如需变更工程内容或标准，应提前以书面形式通知乙方，并得到乙方的确认。9.1.1变更通知甲方应提供详细的变更要求和理由。9.1.2变更审批乙方应在收到变更通知后____天内回复是否同意变更，并提出可能涉及的费用调整。9.2工程变更的实施与记录经双方同意的工程变更，乙方应按照新的约定实施，并做好变更记录。9.2.1变更实施乙方应保证变更部分的施工质量。9.2.2变更记录所有变更事项均应详细记录，并由甲乙双方签字确认。9.3工程签证的程序与要求对于合同外的额外工作，乙方应提前申请签证。9.3.1签证申请乙方应提供签证的详细说明和费用预算。9.3.2签证审批甲方应在收到签证申请后____天内完成审批。第十章：竣工验收与交付10.1竣工验收的条件与标准工程完工后，应满足合同约定的所有条件和标准，方可进行竣工验收。10.1.1验收条件工程应按照设计图纸和规范完成。10.1.2验收标准验收应按照国家及行业标准进行。10.2竣工验收的程序乙方应提前通知甲方组织竣工验收。10.2.1验收通知乙方应在工程完工后____天内通知甲方。10.2.2验收过程甲方应在收到通知后____天内组织验收。10.3工程交付与使用竣工验收合格后，乙方应将工程交付甲方使用。10.3.1交付条件工程交付应符合合同约定的条件。10.3.2使用权转移甲方在接收工程后，享有工程的使用权。第十一章：质量保修与售后服务11.1质量保修的范围与期限乙方应对工程质量提供保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。11.1.1保修范围保修范围包括工程的所有部分。11.1.2保修期限保修期限为____年。11.2保修责任的履行在保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的缺陷。11.2.1缺陷通知甲方应在发现缺陷后及时通知乙方。11.2.2修复期限乙方应在收到通知后____天内完成修复。11.3售后服务的内容与方式乙方应提供必要的售后服务，包括技术咨询和指导。11.3.1服务内容售后服务包括但不限于技术咨询、操作指导等。11.3.2服务方式乙方应根据甲方需求提供现场或远程服务。第十二章：违约责任12.1违约行为的认定违约行为包括未按期完成工程、工程质量不符合约定等。12.1.1违约情形具体违约情形包括：______。12.1.2违约认定违约应由甲乙双方协商确定，或由第三方权威机构判定。12.2违约责任的承担方式违约方应根据合同约定和实际损失承担违约责任。12.2.1违约赔偿违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失。12.2.2违约金违约方应支付违约金，金额为：______。12.3违约金的计算与支付违约金应根据合同约定的计算方法确定，并在规定时间内支付。12.3.1赔偿计算赔偿金额应根据实际损失和合同约定的计算方法确定。12.3.2赔偿支付赔偿应在违约认定后____天内支付给守约方。第十三章：合同争议的解决13.1争议解决的方式与程序合同争议首选协商解决，协商不成时可选择仲裁或诉讼。13.1.1协商解决双方应首先通过友好协商解决争议。13.1.2仲裁或诉讼协商不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。13.2仲裁与诉讼的适用条件仲裁或诉讼应在合同约定的条件下进行。13.2.1仲裁条件双方应选择一个共同认可的仲裁机构。13.2.2诉讼条件诉讼应在甲方或乙方注册地的人民法院进行。13.3法律适用与管辖争议解决应适用中华人民共和国法律，并由约定的管辖地法院或仲裁机构管辖。第十四章：合同的变更、解除与终止14.1合同变更的条件与程序合同变更应基于双方协商一致，并遵循法定程序。14.1.1变更条件合同变更的条件包括：______。14.1.2变更程序变更程序包括提出变更、协商一致、书面确认等步骤。14.2合同解除的权利与条件甲方或乙方在特定条件下有权解除合同。14.2.1解除权利一方在对方严重违约时有权解除合同。14.2.2解除条件解除合同的条件包括：______。14.3合同终止的情形与处理合同可在履行完毕、协商一致或其他约定情形下终止。14.3.1终止情形合同终止的情形包括：______。14.3.2终止处理终止