2024版电厂钢煤斗施工合同

2024版电厂钢煤斗施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1项目名称：电厂钢煤斗施工项目1.2项目地点：____________________1.3项目内容：根据甲方的要求，乙方负责电厂钢煤斗的设计、制造、运输、安装、调试及验收等工作。1.4项目工期：自双方签订合同之日起至项目验收合格之日止。二、合同价格2.1本项目的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的施工预算，包括工程量清单、材料费用、人工费用等，经甲方确认后据此执行。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。（2）项目验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%。（3）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。3.2乙方应按照甲方的要求，对施工过程中出现的问题及时进行整改。3.3乙方应承担施工过程中发生的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费、设备租赁费等。3.4甲方应按照合同约定支付合同价款，不得无故拖欠。3.5甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。四、验收与保修4.1项目验收合格的标准：按照双方约定的质量要求、技术规范及国家相关标准进行验收。4.2乙方应在项目验收合格后向甲方提供完整的施工资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。4.3乙方对施工质量负责，质保期为验收合格之日起一年。质保期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。5.2乙方如未按照约定工期完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为每日合同总价款的千分之一。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期结束之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.乙方的专业资质证明文件2.电厂钢煤斗的设计图纸和技术规范3.施工预算明细表4.工程量清单5.材料费用明细表6.人工费用明细表7.设备租赁合同8.运输合同9.验收报告10.施工记录11.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定的，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。4.甲方未提供乙方施工所需的现场条件的，属于违约行为。5.任何一方违反合同的其他约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指电厂钢煤斗施工项目的业主。2.乙方：指承担电厂钢煤斗施工任务的承包商。3.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需的全部费用。4.质保金：指合同总价款的10%，用于保证施工质量。5.质保期：指项目验收合格之日起一年。6.违约金：指违反合同约定所需支付的违约费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，调整施工计划，确保按期完成。2.遇到施工质量问题，应及时整改，并承担相应费用。3.遇到甲方支付价款延误的问题，应及时与甲方沟通，催促支付。4.遇到现场施工条件不足的问题，应及时与甲方沟通，争取甲方配合解决。五、所有应用场景：1.适用于甲方为电厂钢煤斗施工项目的业主，乙方为具备相关资质和经验的承包商的场景。2.适用于乙方需要按照甲方要求完成电厂钢煤斗的设计、