版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024版钢筋劳务合同分包合同目录第一章:合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律效力第二章:合同双方2.1甲方(总承包方)基本信息2.2乙方(分包方)基本信息2.3双方的权利与义务第三章:工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及主要特点3.3工程质量要求第四章:合同价款及支付方式4.1合同价款的确定4.2支付方式及时间节点4.3价款调整及结算第五章:工程材料与设备5.1材料供应责任5.2设备使用与管理5.3材料与设备的验收第六章:工程质量与验收6.1质量标准与要求6.2质量控制与监督6.3工程验收程序第七章:工程进度与延期7.1工程进度计划7.2进度延误的处理7.3延期责任与补偿第八章:安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理与责任第九章:合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3合同变更与解除的通知第十章:违约责任10.1违约责任的确定10.2违约赔偿的范围与计算10.3违约责任的追究第十一章:争议解决11.1争议解决的方式11.2仲裁与诉讼的适用11.3争议解决的费用承担第十二章:其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同的解释与补充第十三章:合同的生效、终止与续签13.1合同的生效条件13.2合同的终止条件13.3合同的续签程序第十四章:签字栏14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签订时间14.4签订地点合同编号_______第一章:合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在钢筋劳务分包工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行并达到预期的质量标准。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的钢筋劳务分包工程,包括但不限于钢筋的加工、运输、安装及后续相关服务。1.3合同的法律效力本合同一经双方签字盖章,即具有法律效力,双方必须严格遵守。第二章:合同双方2.1甲方(总承包方)基本信息甲方名称:,地址:,法定代表人:,联系电话:。2.2乙方(分包方)基本信息乙方名称:,地址:,法定代表人:,联系电话:。2.3双方的权利与义务甲方有权对乙方的工作进行监督和指导,乙方有义务按照甲方的要求完成工程任务。第三章:工程概况3.1工程名称及地点工程名称:,地点:。3.2工程规模及主要特点工程规模:,主要特点:。3.3工程质量要求工程质量必须符合国家相关标准和规范,具体要求如下:3.3.1质量标准3.3.2质量检查与验收第四章:合同价款及支付方式4.1合同价款的确定合同总价为人民币(大写):元整(¥)。4.2支付方式及时间节点甲方应按照以下时间节点支付合同价款:预付款:合同签订后____天内支付合同总价的____%。进度款:根据工程进度,甲方在收到乙方申请后____天内支付相应比例的款项。竣工款:工程竣工验收合格后____天内支付至合同总价的____%。4.3价款调整及结算如遇市场价格波动或工程量变更,双方应协商调整合同价款,并签订补充协议。第五章:工程材料与设备5.1材料供应责任乙方负责提供符合质量要求的钢筋材料,并承担材料的运输、保管等责任。5.2设备使用与管理乙方应合理使用甲方提供的设备,并负责设备的维护和管理。5.3材料与设备的验收乙方应对进场的材料和设备进行验收,并在验收合格后书面通知甲方。第六章:工程质量与验收6.1质量标准与要求乙方必须按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。6.2质量控制与监督甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查。6.3工程验收程序工程完成后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后____天内组织验收。第七章:工程进度与延期7.1工程进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划进行施工。7.2进度延误的处理如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的责任。7.3延期责任与补偿如因甲方原因导致工程延期,甲方应给予乙方相应的补偿。第八章:安全与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产规定,确保施工安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。8.3事故处理与责任如发生安全事故,乙方应及时报告甲方,并按照规定处理。第九章:合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件与后果如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的责任。9.3合同变更与解除的通知合同变更或解除应以书面形式通知对方。第十章:违约责任10.1违约责任的确定任何一方未履行或未完全履行本合同规定的义务,应承担违约责任。10.2违约赔偿的范围与计算违约方应赔偿对方因违约行为所遭受的直接损失,包括但不限于工程延误、材料损失等。10.3违约责任的追究违约责任的追究应根据违约事实和损失程度,按照合同约定和相关法律规定进行。10.3.1违约通知违约方在收到对方违约通知后____天内应予以回应并采取补救措施。10.3.2违约赔偿的支付违约方应在确认赔偿金额后的____天内支付赔偿款项。第十一章:争议解决11.1争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议,协商不成时,可提交至____仲裁委员会进行仲裁。11.2仲裁与诉讼的适用本合同适用的仲裁规则为____仲裁委员会的现行规则。11.3争议解决的费用承担除仲裁裁决或法院判决另有规定外,争议解决的费用由败诉方承担。第十二章:其他约定12.1保密条款双方应对合同内容及在履行合同过程中知悉的商业秘密予以保密。12.2不可抗力条款因不可抗力导致不能履行或完全履行合同义务的,受影响一方应及时通知对方,并提供证明。12.3合同的解释与补充本合同的解释权归双方共同所有,合同未尽事宜,双方可签订补充协议。12.3.1补充协议的签订补充协议应以书面形式签订,并与本合同具有同等法律效力。12.3.2合同的修改合同的任何修改均应经双方协商一致,并以书面形式确认。第十三章:合同的生效、终止与续签13.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。13.2合同的终止条件合同在工程竣工验收合格、款项结清后自然终止。13.3合同的续签程序如需续签,双方应于合同到期前____天进行协商,并签订新的合同。第十四章:签字栏14.1甲方代
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024至2030年中国无虚线半高领短袖套衫数据监测研究报告
- 2024至2030年中国弹操机构全套冲压件行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年中国塑料内执手数据监测研究报告
- 人教部编版八年级道德与法治上册《第二课-第一框-网络改变世界》作业同步练习题及参考答案
- 一建考前培训
- 儿童医疗知识
- 废钢铁购销合同模板
- 时尚发布会金箔施工协议
- 独资企业水电改造协议
- 垫资施工合同飞机制造
- 新建加油站工程施工组织设计方案
- 余姚农业信息综合服务系统需求说明
- 司法涉案目的评估指南
- 光伏电站消纳利用率计算导则
- 焓熵图(膨胀线)
- 青春期多囊卵巢综合征诊治共识.ppt
- 前后鼻音生字表
- 人教版八年级上册英语单词表默写版(直接打印)
- 五年级数学质量分析经验交流发言稿(共3页)
- 工程的材料及成型技术基础概念鞠鲁粤编
- (精选)国培结业典礼领导讲话稿范文(3篇)
评论
0/150
提交评论